采購方(以下簡稱“甲方”):
法定代表人:
營業(yè)執(zhí)照號碼:
地址:
電話:
傳真:
供貨方(以下簡稱“乙方”):
法定代表人:
營業(yè)執(zhí)照號碼:
地址:
電話:
傳真:
根據(jù)《中華人民共和國國合同法》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定,在平等、自愿的基礎上,甲乙雙方就乙方安裝中央空調設備達成如下協(xié)議:
第一條、甲方訂購及設備規(guī)格型號及數(shù)量,以及工程概況:
風險提示:買賣的標的物
雙方一定要明確約定買賣產(chǎn)品名稱、品牌、規(guī)格、型號、等級,生產(chǎn)廠家,數(shù)量等詳細內容,盡可能把產(chǎn)品的各項標示都作為標的內容寫進合同。如有樣品的,雙方應封存樣品并可進行公正。防止因產(chǎn)品約定不清,而就所提供合格與否產(chǎn)生糾紛。
同時,要求供貨方對產(chǎn)品的所有權及處分權作出保證或承諾,防止其產(chǎn)品上存在權利限制,如產(chǎn)品被出租、抵押、涉嫌侵犯他人的知識產(chǎn)權等影響到標的物的交付。
1、設備情況:
2、安裝工程概況:
3、工程地點:
4、開工日期:______年______月______日。
5、竣工日期:______年______月______日。
第二條、乙方工程材料進場時,由甲方確認并指定貨物堆放地點(甲方指定的地點必須是具有安全保證的),工程材料的安全由甲乙方共同負責。
第三條、產(chǎn)品的安裝、調試、驗收:
風險提示:驗收標準
驗收標準約定不明時,極易發(fā)生產(chǎn)品質量糾紛。
應在驗收條款中詳細列明貨物的驗收標準、驗收手續(xù)及過程,還可選擇約定驗收結果的最終確認權人。同時還應詳細列明貨物不符合約定條件時的處理方式、及以處理過程的溝通與銜接。
1、乙方負責中央空調設備的安裝、調試。
2、安裝質量標準按國家規(guī)范及行業(yè)要求,以及乙方和廠家提供的工程安裝設計說明。乙方于工程竣工當天通知甲方驗收,甲方在接到驗收通知______天內組織人員對工程進行驗收,認定工程質量和工程內容符合要求的,雙方代表在工程驗收單(表)上簽字蓋章。產(chǎn)品安裝方案以乙方提出并經(jīng)甲方同意的設計圖、選型方案為準。需更改設計方案的,須經(jīng)雙方協(xié)商同意。涉及機型調整的,須經(jīng)雙方洽商加以確認。
第四條、付款方式:
風險提示:價款及支付方式
采購合同的主要義務是一方給物,一方給錢。因此,價款是采購合同的最為重要的內容之一。采購單一貨物,價格固定,價款比較清楚,一般不會產(chǎn)生爭議。如果采購多種貨物或進行長時間的貨物買賣,價款較為復雜,一旦約定不明,則極易產(chǎn)生爭議。因此,合同中應明確產(chǎn)品單價、計量標準、數(shù)量、產(chǎn)品附件等,對于涉外合同,還應當明確貨幣種類及外匯結算標準,防止出現(xiàn)分歧。
另外,支付方式也應當約定明確,價款支付是現(xiàn)金支付,還是用支票支付;如果采用匯款,匯費由誰負擔等細節(jié)應當明確。
1、本合同價款為雙方合同工程款加洽商價款。
2、本合同工程總價款為人民幣¥______元(大寫:______元整)。
3、合同簽訂時,甲方支付乙方工程定金計人民幣¥______元。大寫:______元整(計工程總價款的______%)。
4、乙方工程材料及設備進場,甲方驗收簽字后支付乙方二期工程款人民幣¥______元,大寫:______元(計工程總價款的______%)。
5、其余款項于設備調試完畢,工程竣工驗收合格后付清余款(以驗收報告日期為準),甲方未付清全款以前,材料及空調設備權屬為乙方。乙方通知甲方驗收,______日內甲方無故不參加驗收,視作驗收合格。
6、以上價款不含小區(qū)物管費、含專用鉆孔機器鉆孔費用、含設備吊裝費。
第五條、雙方責任:
風險提示:違約責任
采購合同里的違約責任作為雙方無法履行合同時的賠償方案,最主要的就是違約責任必須清楚,可操作性強。
違約責任里面最怕的就是寫上一句"如果沒有在合同規(guī)定的時間里送貨,所有責任由對方承擔"這樣雖然規(guī)定了違約責任,但是沒有一個具體可行的方案,萬一以后合同出事,還得找很多的證據(jù)證明自己的損失,操作性太差。
一、乙方責任:
1、工程現(xiàn)場乙方負責人全面負責安裝施工現(xiàn)場的工作。
2、除洽商外,如乙方延期交工,應向甲方支付違約金,但違約金總額不得超過價款總額的______%。如乙方在達到此限額后仍不能交工,甲方可考慮終止合同,因此造成甲方的損失由乙方承擔。甲方簽字認可的除外。
3、乙方無故拖延工期的,每拖延______天,應向甲方支付價款的______‰的違約金,但因甲方原因造成的除外。
二、甲方責任:
1、工程現(xiàn)場甲方負責人全面負責安裝施工現(xiàn)場的協(xié)調配合工作。
2、甲方負責空調內機電源的鋪設及室外機基座的建設。
3、甲方負責施工期間的水電開支并協(xié)助辦理乙方施工人員的出入證明。
4、甲方中途終止工程,應向乙方償付合同款的______%的違約金。
5、甲方未能按合同規(guī)定時間支付工程款的,每遲______天,甲方應向乙方支付合同款總額的______‰的違約金,但違約金總額不超過合同款總額的______%。如甲方在達到此限額后仍不能付款,______個月內,乙方有權終止合同,并追回中央空調設備及附屬材料,且甲方應承擔乙方的經(jīng)濟損失,乙方也可追究甲方有關的法律責任。
5、甲方如需調整產(chǎn)品型號,應及時通知乙方,并承擔乙方重復運輸、保管、設備差價、材料損失等有關費用。
6、對以下原因造成的竣工日期延誤,經(jīng)甲乙雙方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化或設計變更。
(2)不可抗力。
(3)甲方未按時支付款項和未按時參加階段驗收而造成的停工。
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
第六條、產(chǎn)品質量責任和售后服務條款:
1、自驗收之日起,工程保修期為:______年(即______個月)。
在質量保證期外由于產(chǎn)品質量問題,則乙方收取基本維修費用,更換損壞零部件的,按所更換零部件出廠價格收取費用。
2、質保期結束后,乙方為空調使用方提供終身有償維護服務。服務內容與方式,由使用方和乙方另行自愿簽訂合同予以確定。
第七條、因發(fā)生不可抗力因素致使合同不能正常履行的,由雙方友好協(xié)商解決。
第八條、解決合同糾紛的方式:執(zhí)行本合同發(fā)生的爭執(zhí),由雙方友好協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的,任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起訴訟。
第九條、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十條、本合同如有其他未盡事宜,可由雙方共同協(xié)商。
第十一條、本合同正本一式______份,甲乙雙方各執(zhí)______份。
甲方(簽字):
簽訂地點:
_________年________月______日
乙方(簽字):
簽訂地點:
_________年________月______日
驗收標準約定不明時,極易發(fā)生產(chǎn)品質量糾紛。
應在驗收條款中詳細列明貨物的驗收標準、驗收手續(xù)及過程,還可選擇約定驗收結果的最終確認權人。同時還應詳細列明貨物不符合約定條件時的處理方式、及以處理過程的溝通與銜接。
1、乙方負責中央空調設備的安裝、調試。
2、安裝質量標準按國家規(guī)范及行業(yè)要求,以及乙方和廠家提供的工程安裝設計說明。乙方于工程竣工當天通知甲方驗收,甲方在接到驗收通知______天內組織人員對工程進行驗收,認定工程質量和工程內容符合要求的,雙方代表在工程驗收單(表)上簽字蓋章。產(chǎn)品安裝方案以乙方提出并經(jīng)甲方同意的設計圖、選型方案為準。需更改設計方案的,須經(jīng)雙方協(xié)商同意。涉及機型調整的,須經(jīng)雙方洽商加以確認。
第四條、付款方式:
風險提示:價款及支付方式
采購合同的主要義務是一方給物,一方給錢。因此,價款是采購合同的最為重要的內容之一。采購單一貨物,價格固定,價款比較清楚,一般不會產(chǎn)生爭議。如果采購多種貨物或進行長時間的貨物買賣,價款較為復雜,一旦約定不明,則極易產(chǎn)生爭議。因此,合同中應明確產(chǎn)品單價、計量標準、數(shù)量、產(chǎn)品附件等,對于涉外合同,還應當明確貨幣種類及外匯結算標準,防止出現(xiàn)分歧。
另外,支付方式也應當約定明確,價款支付是現(xiàn)金支付,還是用支票支付;如果采用匯款,匯費由誰負擔等細節(jié)應當明確。
1、本合同價款為雙方合同工程款加洽商價款。
2、本合同工程總價款為人民幣¥______元(大寫:______元整)。
3、合同簽訂時,甲方支付乙方工程定金計人民幣¥______元。大寫:______元整(計工程總價款的______%)。
4、乙方工程材料及設備進場,甲方驗收簽字后支付乙方二期工程款人民幣¥______元,大寫:______元(計工程總價款的______%)。
5、其余款項于設備調試完畢,工程竣工驗收合格后付清余款(以驗收報告日期為準),甲方未付清全款以前,材料及空調設備權屬為乙方。乙方通知甲方驗收,______日內甲方無故不參加驗收,視作驗收合格。
6、以上價款不含小區(qū)物管費、含專用鉆孔機器鉆孔費用、含設備吊裝費。
第五條、雙方責任:
風險提示:違約責任
采購合同里的違約責任作為雙方無法履行合同時的賠償方案,最主要的就是違約責任必須清楚,可操作性強。
違約責任里面最怕的就是寫上一句"如果沒有在合同規(guī)定的時間里送貨,所有責任由對方承擔"這樣雖然規(guī)定了違約責任,但是沒有一個具體可行的方案,萬一以后合同出事,還得找很多的證據(jù)證明自己的損失,操作性太差。
一、乙方責任:
1、工程現(xiàn)場乙方負責人全面負責安裝施工現(xiàn)場的工作。
2、除洽商外,如乙方延期交工,應向甲方支付違約金,但違約金總額不得超過價款總額的______%。如乙方在達到此限額后仍不能交工,甲方可考慮終止合同,因此造成甲方的損失由乙方承擔。甲方簽字認可的除外。
3、乙方無故拖延工期的,每拖延______天,應向甲方支付價款的______‰的違約金,但因甲方原因造成的除外。
二、甲方責任:
1、工程現(xiàn)場甲方負責人全面負責安裝施工現(xiàn)場的協(xié)調配合工作。
2、甲方負責空調內機電源的鋪設及室外機基座的建設。
3、甲方負責施工期間的水電開支并協(xié)助辦理乙方施工人員的出入證明。
4、甲方中途終止工程,應向乙方償付合同款的______%的違約金。
5、甲方未能按合同規(guī)定時間支付工程款的,每遲______天,甲方應向乙方支付合同款總額的______‰的違約金,但違約金總額不超過合同款總額的______%。如甲方在達到此限額后仍不能付款,______個月內,乙方有權終止合同,并追回中央空調設備及附屬材料,且甲方應承擔乙方的經(jīng)濟損失,乙方也可追究甲方有關的法律責任。
5、甲方如需調整產(chǎn)品型號,應及時通知乙方,并承擔乙方重復運輸、保管、設備差價、材料損失等有關費用。
6、對以下原因造成的竣工日期延誤,經(jīng)甲乙雙方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化或設計變更。
(2)不可抗力。
(3)甲方未按時支付款項和未按時參加階段驗收而造成的停工。
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
第六條、產(chǎn)品質量責任和售后服務條款:
1、自驗收之日起,工程保修期為:______年(即______個月)。
在質量保證期外由于產(chǎn)品質量問題,則乙方收取基本維修費用,更換損壞零部件的,按所更換零部件出廠價格收取費用。
2、質保期結束后,乙方為空調使用方提供終身有償維護服務。服務內容與方式,由使用方和乙方另行自愿簽訂合同予以確定。
第七條、因發(fā)生不可抗力因素致使合同不能正常履行的,由雙方友好協(xié)商解決。
第八條、解決合同糾紛的方式:執(zhí)行本合同發(fā)生的爭執(zhí),由雙方友好協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的,任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起訴訟。
第九條、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十條、本合同如有其他未盡事宜,可由雙方共同協(xié)商。
第十一條、本合同正本一式______份,甲乙雙方各執(zhí)______份。
甲方(簽字):
簽訂地點:
_________年________月______日
乙方(簽字):
簽訂地點:
_________年________月______日
采購合同里的違約責任作為雙方無法履行合同時的賠償方案,最主要的就是違約責任必須清楚,可操作性強。
違約責任里面最怕的就是寫上一句"如果沒有在合同規(guī)定的時間里送貨,所有責任由對方承擔"這樣雖然規(guī)定了違約責任,但是沒有一個具體可行的方案,萬一以后合同出事,還得找很多的證據(jù)證明自己的損失,操作性太差。
一、乙方責任:
1、工程現(xiàn)場乙方負責人全面負責安裝施工現(xiàn)場的工作。
2、除洽商外,如乙方延期交工,應向甲方支付違約金,但違約金總額不得超過價款總額的______%。如乙方在達到此限額后仍不能交工,甲方可考慮終止合同,因此造成甲方的損失由乙方承擔。甲方簽字認可的除外。
3、乙方無故拖延工期的,每拖延______天,應向甲方支付價款的______‰的違約金,但因甲方原因造成的除外。
二、甲方責任:
1、工程現(xiàn)場甲方負責人全面負責安裝施工現(xiàn)場的協(xié)調配合工作。
2、甲方負責空調內機電源的鋪設及室外機基座的建設。
3、甲方負責施工期間的水電開支并協(xié)助辦理乙方施工人員的出入證明。
4、甲方中途終止工程,應向乙方償付合同款的______%的違約金。
5、甲方未能按合同規(guī)定時間支付工程款的,每遲______天,甲方應向乙方支付合同款總額的______‰的違約金,但違約金總額不超過合同款總額的______%。如甲方在達到此限額后仍不能付款,______個月內,乙方有權終止合同,并追回中央空調設備及附屬材料,且甲方應承擔乙方的經(jīng)濟損失,乙方也可追究甲方有關的法律責任。
5、甲方如需調整產(chǎn)品型號,應及時通知乙方,并承擔乙方重復運輸、保管、設備差價、材料損失等有關費用。
6、對以下原因造成的竣工日期延誤,經(jīng)甲乙雙方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化或設計變更。
(2)不可抗力。
(3)甲方未按時支付款項和未按時參加階段驗收而造成的停工。
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
第六條、產(chǎn)品質量責任和售后服務條款:
1、自驗收之日起,工程保修期為:______年(即______個月)。
在質量保證期外由于產(chǎn)品質量問題,則乙方收取基本維修費用,更換損壞零部件的,按所更換零部件出廠價格收取費用。
2、質保期結束后,乙方為空調使用方提供終身有償維護服務。服務內容與方式,由使用方和乙方另行自愿簽訂合同予以確定。
第七條、因發(fā)生不可抗力因素致使合同不能正常履行的,由雙方友好協(xié)商解決。
第八條、解決合同糾紛的方式:執(zhí)行本合同發(fā)生的爭執(zhí),由雙方友好協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的,任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起訴訟。
第九條、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十條、本合同如有其他未盡事宜,可由雙方共同協(xié)商。
第十一條、本合同正本一式______份,甲乙雙方各執(zhí)______份。
甲方(簽字):
簽訂地點:
_________年________月______日
乙方(簽字):
簽訂地點:
_________年________月______日