- 目錄
第1篇 房屋裝修書面合同
2023房屋裝修書面委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項目:
甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商,甲方決定委托乙方進行居室裝潢。
為保證工程順利進行,根據國家有關法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1.工程地址:___________________________________
2.居室規(guī)格:房型______層(式)______室______廳______廚______衛(wèi),總計施工面積____________平方米。
3.施工內容:詳見本合同附件
(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
4.委托方式:____________________________________________
5.工程開工日期:________年____月____日
6.工程竣工日期:________年____月____日
工程總天數(shù):________天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫)___________________元,詳見本合同附件
(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。
1、材料款__________元;
2、人工費__________元;
3、設計費__________元;
4、施工清運費__________元;
5、搬卸費__________元;
6、管理費__________元;
7、其他費用(注明內容)______________元。
第三條:質量要求
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經雙方認可。
2.工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規(guī)定執(zhí)行。
3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
4.凡由甲方自行采購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
5.甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應
1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。
甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。
乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規(guī)格有差異,應禁止使用。
如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3.甲方負責采購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現(xiàn)場。
如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。
按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。
材料經乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式
1.合同一經簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(________年____月____日),甲方即
第二次付施工工費的40%.剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。
(注:施工工費包括人工費)。
甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。
驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。
增減項目的價款,當場結清。
3.甲方未按本合同規(guī)定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中,如向xx行按揭,須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。
第六條:工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。
如果因甲方原因而延遲完工,每延遲____日,以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。
2.由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
3.在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協(xié)調、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
5.施工中,甲方未經乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期,甲方自負責任。
第七條:工程驗收
1.工程質量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。
雙方辦理工程結算和移交手續(xù)。
2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。
甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
3.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。
但甲方應承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關費用。
第八條:其他事項
1.甲方責任
1)必須提供經物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現(xiàn)場交底。
2)二次裝飾工程,應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。
對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等,須采取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔費用。
3)如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線,應向所在地房管部門辦理手續(xù),并承擔有關費用。
施工中如需臨時使用公用部位,應向鄰里打好招呼。
2.乙方責任
1)應主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質;經辦業(yè)務員必需有法人代表的委托證書。
2)指派一名工作人員為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。
3)負責施工現(xiàn)場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。
xx發(fā)生,必需盡快負責修復或賠償。
4)嚴格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。
5)在裝潢施工范圍內承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為12個月。
第九條:違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。
因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第十條:爭議解決
本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協(xié)商解決。
當事人不愿通過協(xié)商解決,或協(xié)商解決不成時,可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第十一條:合同的變更和終止
1.合同經雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。
任何一方需變更合同的內容,應經雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。
如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
第十二條:合同生效
1.本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式份,甲乙雙方各執(zhí)份。
甲方(業(yè)主):(簽章)
乙方:(簽章)
住所地址:
企業(yè)地址:
xx編碼:
xx編碼:
工作單位:
法人代表:
委托代理人:
委托代理人:
電話:
電話:
簽約地址:
第2篇 房屋出租書面合同
出租方(甲方):_____,男/女,身份證號碼___________________________
承租方(乙方):_____,男/女,身份證號碼___________________________
根據《中華人民共和國民法典》及其他相關法律、法規(guī)規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就下列房屋的租賃達成如下協(xié)議:
第一條:房屋基本情況
甲方將自有的坐落在______市______街道______小區(qū)______棟______號的房屋出租給乙方使用。
第二條:租賃期限
租賃期共______個月,甲方從______年______月______日起將出租房屋交付乙方使用,至______年______月______日收回。
第三條:租金
本房屋月租金為人民幣______元,按月/季度/年結算。每月月初/每季季初/每年年初x日內,乙方向甲方支付全月/季/年租金。
第四條:交付房租期限
乙方應于本合同生效之日起___日內,將該房屋交付給甲方。
第五條:房屋租賃期間相關費用說明
乙方租賃期間,水、電、取暖、燃氣、電話、物業(yè)以及其它由乙方居住而產生的費用由乙方負擔。租賃結束時,乙方須交清欠費。
第六條:房屋維護養(yǎng)護責任
租賃期間,乙方不得隨意損壞房屋設施,如需裝修或改造,需先征得甲方同意,并承擔裝修改造費用。租賃結束時,乙方須將房屋設施恢復原狀。
第七條:租賃期滿
租賃期滿后,如乙方要求繼續(xù)租賃,則須提前___個月向甲方提出,甲方收到乙方要求后___天內答復。如同意繼續(xù)租賃,則續(xù)簽租賃合同。同等條件下,乙方享有優(yōu)先租賃的權利。
第八條:提前終止合同
在房屋租賃期間,任何一方提出終止合同,需提前_____月書面通知對方,經雙方協(xié)商后簽訂終止合同書,在終止合同書簽訂前,本合同仍有效。
受不可抗力因素影響,甲方必須終止合同時,一般應提前_____個月書面通知乙方。乙方的經濟損失甲方不予補償。
第九條:違約責任
在房屋租賃期間,任何一方違反本合同的規(guī)定,依據事實輕重,按年度須向對方交納年度租金的10%作為違約金。乙方逾期未交付租金的,每逾期一日,甲方有權按月租金的2%向乙方加收滯納金。
第十條:本合同頁數(shù),一式2份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,均具有同等效力。
甲方 :___________
乙方: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
第3篇 未簽訂書面合同情況下房屋買賣合同糾紛處理原則
未簽訂書面合同情況下房屋買賣合同糾紛的處理原則
——梁某上訴鄭某房屋買賣合同糾紛案
依據:(2011)二中民終字第03640號
核心法律問題:要式合同、合同欠缺條款的認定
案情介紹
一、基本案情
梁某系位于北京市豐臺區(qū)某小區(qū)某號房屋所有權人。2000年8月14日,梁某書寫收條,內容為:今收到鄭某房款共計24萬人民幣。同月,梁某將上述房屋交付鄭某使用,自2005年開始鄭某支付該房屋供暖費。鄭某持有該房屋購房款發(fā)票及購房交款清單。
2011年4月,鄭某訴至原審法院稱:2000年我與梁某達成口頭房屋買賣協(xié)議,我給付梁某24萬元房款,梁某將涉訟房屋出售給我。后我要求梁某辦理過戶手續(xù),梁某推托?,F(xiàn)我居住該房已達11年,2009年3月梁某告知我騰房,故我起訴要求梁某辦理房屋過戶手續(xù)。
梁某辯稱:我與鄭某非房屋買賣關系,2000年因我需用錢,委托房屋中介機構做房屋抵押貸款,我向中介支付1萬元手續(xù)費,鄭某給付我24萬元,我同意其居住房屋2年。2000年6月我向鄭某交付房屋,后要求其搬走引起糾紛。鄭某起訴已超過訴訟時效,我不同意其訴訟請求。
一審中,鄭某申請證人任某、李某出庭作證,任某稱:我與鄭某之弟系同學關系,2000年8月,我與鄭某去銀行取錢,大概20多萬元,鄭某買房,后來在車上把錢給了賣房人,賣房人收到錢后在車上當場寫了收據,寫完后我們就回家了,我不認賣房人,記不清是誰了,鄭某當時是買房。證人李某到庭證明:我與鄭某之弟及梁某均系朋友關系,當年從事房屋中介服務。2000年鄭某家因拆遷急于買房,梁某欲賣房,經我促成買賣交易,房價款為24萬元。梁某對上述證人證言不予認可,并稱其二人證言自相矛盾,不能作為定案依據。
本案審理過程中,經鄭某申請,法院依法查封本案涉訟房屋的產權。
二、法院判決
一審法院經審理認為:本案爭議的焦點為鄭某與梁某之間的法律關系是房屋買賣關系還是借款關系。梁某書寫收條確認所收款項為“房款”,現(xiàn)鄭某亦持有該房屋購房款相關收據,且自2000年8月起梁某已將涉訟房屋交付鄭某居住至今,證人李某出庭證明雙方存在房屋買賣關系。上述證據足以形成完整證據鏈,證明雙方存在房屋買賣關系,法院予以認定。梁某主張雙方系借款關系,未提交相關證據,法院不予采信。梁某主張本案超過訴訟時效,缺乏依據,法院不予支持。法院對鄭某的訴訟請求予以支持。
據此,依照《中華人民共和國民法典》第一百三十條的規(guī)定判決:梁某于判決生效后七日內協(xié)助鄭某將涉訟房屋所有權轉移登記在鄭某名下。
判決后,梁某不服原判,向二審法院提起上訴,認為原判認定事實不清,證據不足,適用法律錯誤,且鄭某的訴訟請求已過訴訟時效,故請求撤銷原判,依法改判駁回鄭某的訴訟請求。鄭某同意原判。
二審法院經審理認為:當事人對自己提出的訴訟請求所依據的事實或者反駁對方訴訟請求所依據的事實,有責任提供證據加以證明。沒有證據或者證據不足以證明的,負有舉證責任的當事人應承擔舉證不能的不利后果。一方當事人提出的證據,另一方當事人認可或者提出的相反證據不足以反駁的,人民法院可以確認其證明力。本案中,鄭某主張其與梁某之間就訟爭房屋存在房屋買賣關系,其提交的由梁某書寫的收條中,明確寫明“房款”的給付性質,梁某亦于收取上述款項后將涉案房屋交付鄭某居住使用至今,且鄭某亦提供證據證明,訟爭房屋的原始購房收據亦由鄭某持有。梁某雖對鄭某主張的事實不予認可,并堅稱其與鄭某之間實為借款關系,但并未就此提供證據予以證明,梁某應承擔舉證不能的不利后果。因此,原審法院對鄭某的訴訟主張予以采信,處理并無不當,本院予以確認。梁某關于鄭某要求辦理物權變更登記的訴訟請求已過訴訟時效的抗辯理由,缺乏依據,原審法院不予采信,處理正確,本院亦予確認。綜上,原判處理并無不當,梁某的上訴請求,并無事實和法律依據,本院不予支持。
據此,依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規(guī)定判決:駁回上訴,維持原判。
審判邏輯
一、爭議焦點
本案爭議焦點在于:梁某與鄭某之間是否存在房屋買賣關系;當事人能否以非書面形式訂立要式合同;當事人約定不明或無約定時合同條款的如何確定。
二、觀點透析
(一)要式合同及其例外
根據合同的成立是否需要特定的形式的區(qū)別,可將合同劃分為要式合同與非要式合同。所謂要式合同,是指根據法律規(guī)定,合同的成立需要具備特定的形式要件;而非要式合同則與此相反,并無特定形式要件的要求。
根據《民法典》第10條的規(guī)定,當事人訂立合同,有書面形式、口頭形式和其他形式。法律、行政法規(guī)規(guī)定采用書面形式的,應當采用書面形式。當事人約定采用書面形式的,應當采用書面形式。同時,《城市房地產管理法》第41條亦規(guī)定:房地產轉讓,應當簽訂書面轉讓合同,合同中應當載明土地使用權取得的方式。結合上述兩項規(guī)定,可以看出在當事人雙方進行房地產轉讓,包括買賣、贈與或者其他合法方式將其房地產所有權轉移的行為時,均應采取書面合同的形式。質言之,房地產買賣合同、房地產贈與合同等涉及房地產所有權轉移的合同,均為要式合同。
關于合同的形式要件問題,在我國民法典律制度發(fā)展過程中,經歷了一個從絕對嚴格到相對寬松的演變過程。在《民法典》正式實行之前,一般采取嚴格的形式要件主義,即凡規(guī)定采取書面形式訂立的合同,非經書面形式不發(fā)生效力。隨著我國市場經濟和法律制度的逐漸完善,此嚴格的規(guī)定逐漸有所放寬。1999年10月1日《民法典》正式實行,其中第36條明確規(guī)定了要式合同的例外情形,即“法律、行政法規(guī)規(guī)定或者當事人約定采用書面形式訂立合同,當事人未采用書面形式但一方已經履行主要義務,對方接受的,該合同成立”。
(二)合同欠缺條款的認定
《民法典》于總則部分,即第12條第1款規(guī)定了一般情形下合同應當包括的條款:(1)當事人的名稱或者姓名和住所;(2)標的;(3)數(shù)量;(4)質量;(5)價款或者報酬;(6)履行期限、地點和方式;(7)違約責任;(8)解決爭議的方法。同時該法分則部分亦根據合同具體類型的不同,對其他可以約定的條款進行了規(guī)定。從法律規(guī)定的文義理解,上述列舉的條款并未合同成立的必需條款。問題也由此提出——合同成立至少應具備的條款為何?此問題在《民法典》頒布實施后一直有所爭議。2009年最高人民法院在《民法典司法解釋(二)》中對此問題予以明確,規(guī)定如雙方當事人對合同是否成立產生爭議,人民法院能夠認定當事人姓名或名稱、標的和數(shù)量的,則一般認定合同成立,但另有法定或約定的情形除外。
在根據上述規(guī)定對合同成立與否予以明確后,為保證合同的順利履行,以及在糾紛發(fā)生后進行救濟,還須對欠缺的條款予以認定。《民法典》第61條明確規(guī)定:“合同生效后,當事人就質量、價款或者報酬、履行地點等內容沒有約定或者約定不明確的,可以協(xié)議補充;不能達成補充協(xié)議的,按照合同有關條款或者交易習慣確定?!倍谒痉▽嵺`中,還會出現(xiàn)當事人無法達成協(xié)議,或根據合同有關條款及交易習慣無法判斷的情形,此時就應依據《民法典》第62條予以處理,分為以下幾種情況:(1)質量要求不明確的,按照國家標準、行業(yè)標準履行;沒有國家標準、行業(yè)標準的,按照通常標準或者符合合同目的的特定標準履行。(2)價款或者報酬不明確的,按照訂立合同時履行地的市場價格履行;依法應當執(zhí)行政府定價或者政府指導價的,按照規(guī)定履行。(3)履行地點不明確,給付貨幣的,在接受貨幣一方所在地履行;交付不動產的,在不動產所在地履行;其他標的,在履行義務一方所在地履行。(4)履行期限不明確的,債務人可以隨時履行,債權人也可以隨時要求履行,但應當給對方必要的準備時間。(5)履行方式不明確的,按照有利于實現(xiàn)合同目的的方式履行。(6)履行費用的負擔不明確的,由履行義務一方負擔。
(三)本案審理思路
具體到本案而言,首先應對梁某與鄭某之間法律關系進行定性。從舉證責任的角度分析,鄭某主張其與梁某為買賣合同關系,就此提供了收條、原始購房收據及證人證言用以證明。上述證據中,作為書證的收條,其中載明“今收到鄭某房款共計24萬人民幣”,可以直接證明給付性質為“房款”;原始購房收據亦屬書證,但其本身并不能直接證明鄭某與梁某之間的房屋買賣關系,系證明購房原始收據由梁某持有的事實,故應屬間接證據;證人亦作證稱梁某與鄭某之間為買賣合同關系,其作證的內容均系親身經歷,并非從他人處聽來的情況的復述,故應屬原始證據。從證明力的角度來看,鄭某提供的證據中不僅有可單獨證明案件事實的證據,且各個證據之間亦相互印證形成完整證據鏈,證明雙方買賣合同關系的存在。而反觀梁某,其主張的借款合同關系并無證據證明,故應承擔舉證不能的不利后果。一審、二審從正反兩個角度分析,最終對鄭某主張的事實予以采信。
在對雙方法律關系予以定性后,即須解決雙方以非書面形式訂立要式合同的問題。梁某與鄭某進行的房地產轉讓交易,按照法律規(guī)定應當采取書面形式訂立合同。但根據案件查明的事實,鄭某作為買受人已經履行了支付價款的主要義務,梁某亦已接受,故雙方雖未按法律規(guī)定簽訂書面合同,也應當依據《民法典》第36條之規(guī)定,認定雙方合同成立。同時,該合同自成立時生效。
第4篇 書面解除房屋租賃合同
甲方(出租方):_______________
乙方(承租方):_______________
甲、乙雙方就________年________月________日共同簽訂的《租賃合同》(下稱合同)的解除相關事宜,約定如下,以資遵守。
一、甲、乙雙方友好協(xié)商,一致同意解除合同。
二、甲、乙雙方共同確認以下事實:
1、甲方已收取乙方自________年________月________日至________年________月________日期間的租金共計人民幣________元(大寫:_______________);收取乙方履約保證金人民幣________元(大寫:_______________);
2、乙方經甲方允許,已實際對承租房屋進行了裝飾、裝修和改造,并支出費用人民幣________元(大寫:_______________);
3、乙方承租后為承租房屋添置了等物品,價值人民幣________元(大寫:_______________);
4、甲方已代收乙方繳納的水、電、煤氣等費用人民幣________元(大寫:_______________)。至本協(xié)議簽訂之日起,乙方尚欠水、電費用________元。
三、乙方裝飾、裝修及改造費用與欠付甲方租金、欠繳水、電費相互折抵(或折抵后甲方/乙方須向對方另外給付人民幣________元)。
四、合同解除后,乙方所有的可移動物品歸屬乙方;租賃房屋內固定物及裝修部分歸屬甲方。本條約定的可移動物品具體是指:桌椅、電腦、家俱等物品。
五、乙方應于本協(xié)議簽訂之日起________日內遷出租賃房屋。乙方按約遷出租賃房屋后________日內,甲方應全額返還乙方履約保證金人民幣元(大寫:_______________)并以銀行轉帳方式支付給乙方。乙方帳號見合同。
六、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,同具法律效力。
甲方(簽字):_______________
乙方(簽字):_______________
第5篇 出租房屋書面合約
出租方(以下簡稱甲方):電話:
承租方(以下簡稱乙方):電話:
甲乙雙方在平等自愿、互利互惠的基礎上,經協(xié)商甲方愿意將使用、管理權屬于自己的房屋出租給乙方,雙方根據國家相
第一條甲方同意將名苑房屋租賃給乙方作為居住使用。
第二條租金、押金交納期及方式
1、租用期限______月______日至年______月______日。
2、租金為______/月(大寫:__________________)。
3、乙方有下列情形之一的,甲方可以終止合同,收回房屋:
⑴擅自將房屋轉租、分租、轉讓、轉借、聯(lián)營、入股或與他人調劑交換的;
⑵動,損害公共利益的;
⑶乙方未經甲方許可,擅自改擴建房屋。
4、本合同簽定之日,乙方一次性支付人民幣¥元(大寫:________),
5、第三條:水電費、保潔費、電話費和維修費的繳費辦法:
1、保潔費、水電費、電話費、寬帶費:由乙方自行向有關部門交納;
2、維修費:租賃期間,乙方導
第四條:出租方與承租方的變更
租賃期間,乙方如欲將房屋轉租給第三方使用,必須事先征得甲方的同意,付清所有費用,并辦理有關手續(xù)后,取得使用權的第三方可成為本合同的當然乙方,簽訂書面合同的同時享有房屋租賃合同書房屋租賃合同書房屋租賃合同書
第五條:乙方的職責
1、乙方必須依約繳納租金及其他費用,如有拖欠,甲方有權向乙方加收滯納金,滯納金每天
2、乙方在租賃期間,必須保護租賃期內設備和設施的完好無損(自然折舊除外),乙方不得擅自改變租賃房屋的結構及用途,如確需要變更用途,需經甲方同意方可進行。乙方造成租賃房屋及其設備的損毀,應負責恢復原狀。
3、乙方如在租賃房屋內安裝超過電子負荷的任何儀器或機械以及特殊設備,須征得甲方同意。未經甲方同意和因未辦理相關手續(xù)而產生的事故或罰款,由乙方自理,造成房屋或安全設施、消防設施損失的由乙方負責賠償。
4、租賃期滿或合同解除,乙方必須按時將租賃房屋內的全部無損壞設備、設施清潔、完好地(自然折舊除外)交給甲方。
5、乙方應遵循國家的相關安全法規(guī),租賃期間因乙方施工等原因而造成的一切人員安全傷害和房屋財產損失均由乙方負責。
6、乙方保證承租甲方房屋作為合法用途,遵守中華人民共和國法律和政府相關規(guī)定,合法經營。因乙方違法經營而造成的一切法律責任和財產損失,均由乙方自行負責。
本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,經簽字后生效,具有同等法律效力
出租方:(蓋章)承租方:(蓋章)
第6篇 房屋租賃書面合同
2023房屋租賃書面出租方(甲方)__________身份證地址:___________________
承租方(乙方)__________身份證地址:___________________
(一)、
甲方將_______市__________區(qū)___________路__________號_______樓_______號房屋出租給乙方作為生活住房使用。
(二)、
租期,從______年_____月_____日起到______年_____月_____日為止。
(三)、
租金為人民幣_____________元每月。
(四)、
(1)交付租金同時,乙方應另押金人民幣______________元整(小寫:______________元人民幣)。
(2)租房日期完租金如數(shù)退還給乙方。
(五)、乙方租用后應注意以下事項(義務)
(1)乙方應遵紀守法,合法經營,并自行辦理相關手續(xù)、承擔相關責任。
(2)乙方應注意居住和經營安全,自行采取防火、防盜等安全措施。加強用電安全,不得亂拖、亂接電線;對于防盜、防火、用電安全進行經常檢查。
(3)乙方對租用房沒有處理權,也不能改變其用途,否則屬于違約。電、水、電視、及其它設施由乙方使用,產生的費用由乙方按時、足額繳。
(4)乙方在租用期內,不得改變房屋結構及其設施。
(六)、甲方責任及義務
(1)在合同未到期前甲方不得提前租借給別人,如有違約應給于乙方相應的賠償。
(2)在乙方交完租金的情況下,甲方不得隨意停水、停電,避免造成乙方生活上的不便。
(3)甲方應該保證出租的房屋安全、設備完好。在使用中出現(xiàn)問題時應根據不同情況區(qū)別對待。
(七)、有關退租條例
(1)協(xié)議期內,乙方履行本協(xié)議所有條款后,甲方不得提前收回房屋。
(2)乙方租期未到期而要求退租時,必須與甲方協(xié)商一致,另要支付違約金給甲方。
(八)、房屋維護養(yǎng)護責任
租賃期間,乙方不得隨意損壞房屋設施,如需裝修或改造,需先征得甲方同意,并承擔裝修改造費用。租賃結束時,乙方須將房屋設施恢復原狀。
(九)、房屋租賃期間相關費用說明
乙方租賃期間,水、電、取暖、燃氣、電話、物業(yè)以及其它由乙方居住而產生的費用由乙方負擔。租賃結束時,乙方須交清欠費。
(十)、本協(xié)議經甲乙各方協(xié)商一致、同意、簽名蓋章后生效,簽訂之日為本協(xié)議的生效日期。
受不可抗力因素影響,甲方必須終止合同時,一般應提前______________個月書面通知乙方。乙方的經濟損失甲方不予補償。
(十一)、補充協(xié)議
____________________________。
(十二)、
本協(xié)議一式________________份,甲乙各方各執(zhí)______________份。
甲方于___年申明:本房屋出租期限到_________年________月____________日到_________年________月________日止,屆時甲方將收回自用。
甲方(簽字)_______________
乙方(簽字)________________
_________年________月________日