- 目錄
第1篇 辦理房產(chǎn)證委托書模板
委托人：性別：出生日期：
身份證編號(hào)：暫住證號(hào)：
住址：
被委托人：性別：出生日期：
身份證編號(hào)：暫住證號(hào)：
住址：
委托原因及事項(xiàng)：
本人_________準(zhǔn)備購買______________________________房屋（房產(chǎn)證號(hào)為：_____________），現(xiàn)因本人工作繁忙，不能親自辦理相關(guān)手續(xù)，特委托____________作為我的合法代理人全權(quán)代表我辦理如下事項(xiàng)：
1：代為辦理該房產(chǎn)立契過戶，稅務(wù)登記及與之相關(guān)的一切手續(xù)
2：代為領(lǐng)取房產(chǎn)證
3：代為簽署與交易有關(guān)的合同文件等
4：代為辦理銀行放款手續(xù)及貸款資金的劃轉(zhuǎn)，解凍等與之相關(guān)的一切手續(xù)
對(duì)委托人在辦理上述事項(xiàng)過程中所簽署的有關(guān)文件，我均予以認(rèn)可，承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
委托期限：自簽字之日起至上述事項(xiàng)辦完為止
委托人有轉(zhuǎn)委托權(quán)
委托人：
年月日
第2篇 辦理房產(chǎn)證委托書
委托人：性別：出生日期：
身份證編號(hào)：暫住證號(hào)：
住址：
被委托人：性別：出生日期：
身份證編號(hào)：暫住證號(hào)：
住址：
委托原因及事項(xiàng)：
本人_________準(zhǔn)備購買______________________________房屋（房產(chǎn)證號(hào)為：_____________），現(xiàn)因本人工作繁忙，不能親自辦理相關(guān)手續(xù)，特委托____________作為我的合法代理人全權(quán)代表我辦理如下事項(xiàng)：
1：代為辦理該房產(chǎn)立契過戶，稅務(wù)登記及與之相關(guān)的一切手續(xù)
2：代為領(lǐng)取房產(chǎn)證
3：代為簽署與交易有關(guān)的合同文件等
4：代為辦理銀行放款手續(xù)及貸款資金的劃轉(zhuǎn)，解凍等與之相關(guān)的一切手續(xù)
對(duì)委托人在辦理上述事項(xiàng)過程中所簽署的有關(guān)文件，我均予以認(rèn)可，承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
委托期限：自簽字之日起至上述事項(xiàng)辦完為止委托人有轉(zhuǎn)委托權(quán)
委托人：
________年____月____日
第3篇 遲延辦理房產(chǎn)證違約金起訴狀
原告：______________，男女，_____族，_____________年__________月__________日出生，地址：_____________，身份證號(hào)：_________________。
被告：_________________嘉粵集團(tuán)有限公司，地址：_________________湛江市開發(fā)區(qū)綠華路20號(hào)匯景名都3號(hào)樓2層4號(hào)商鋪，法定代表人;朱興明，電話：_________________3393988。
(一)訴訟請(qǐng)求：_________________
1、判令被告立即為原告辦理湛江市開發(fā)區(qū)人民大道中20號(hào)匯景豪庭_____號(hào)樓__________房的《房地產(chǎn)權(quán)證》;
2、判令被告按照原告已付購房款總額開具發(fā)票;
3、判令被告支付逾期辦理上述房屋房地產(chǎn)權(quán)證的違約金_____________元(按已付房價(jià)款的1.0%計(jì)算);
4、本案的全部訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。
(二)事實(shí)與理由：_________________
_____________年__________月__________日，原、被告簽訂了《商品房買賣合同》，合同編號(hào)：_________________湛房商no.________________，雙方約定，被告將湛江市開發(fā)區(qū)人民大道中20號(hào)匯景豪庭_____號(hào)樓__________房售予原告，該房建筑面積_______________平方米，成交總價(jià)________________元。合同簽訂后，原告已于_____________年__________月__________日向被告交付了首期房款_____________元，于_____________年__________月__________日辦理了銀行按揭，支付了余款_____________元，但被告未開具相應(yīng)的發(fā)票。
被告在_____________年__________月__________日向原告交付了上述房屋，合同約定被告在房屋交付使用后365日內(nèi)，為原告辦理房地產(chǎn)權(quán)證，現(xiàn)距交付房屋日起已超過365日，但被告至今遲遲未為原告辦理房地產(chǎn)權(quán)證，所以，原告訴請(qǐng)法院判令被告立即為原告辦理該房屋的房地產(chǎn)權(quán)證，并按照合同第十五條約定，逾期辦理的，被告按已付房款的1.0%向原告支付違約金，原告已付房款為________________元，則違約金為_____________元。
鑒于上述理由，原告為維護(hù)其合法權(quán)益，現(xiàn)特依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第108條之規(guī)定，向貴院提起訴訟，望判如所請(qǐng)。
第4篇 辦理房產(chǎn)證以及違約金起訴狀
原告：_________________
地址：_________________
電話：_________________
委托代理人：_________________
被告：_________________
地址：_________________
電話：_________________
法定代表人：_________________
一、房產(chǎn)糾紛起訴請(qǐng)求：
1.判令被告立即為原告辦理涉訴房產(chǎn)的房產(chǎn)證;
2.判令被告向原告支付逾期辦理房產(chǎn)證的違約金_____元;
3.判令由被告承擔(dān)本案的訴訟費(fèi)用。
二、房產(chǎn)糾紛起訴的事實(shí)和理由：
原告于_____年_____月_____日與被告簽訂了《商品房合同書》，向被告購買位于_____小區(qū)_____號(hào)樓_____單元_____層的房屋。原告在支付完所有房款后，于_____年_____月_____日取得正式購房發(fā)票。
房產(chǎn)合同簽訂后，原告依約履行了付款義務(wù)，并于_____年收樓入住，被告有義務(wù)及時(shí)為原告辦理房產(chǎn)證，但被告至今未辦理。
由于雙方在房產(chǎn)合同中并未約定逾期辦理房產(chǎn)證的違約金，因此原告要求被告按照已付購房款總額，參照中國人民銀行規(guī)定的金融機(jī)構(gòu)計(jì)收逾期貸款利息的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算逾期辦理房產(chǎn)證的違約金，并在規(guī)定期限內(nèi)辦妥相關(guān)房產(chǎn)證;
若被告逾期仍未辦理，致使房產(chǎn)合同無法履行的，原告要求解除購房合同，并要求被告返還購房款，賠償損失。
原告與被告就上述房產(chǎn)糾紛事宜商討未果，現(xiàn)根據(jù)房產(chǎn)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，懇請(qǐng)法院查明事實(shí)，依法支持原告的起訴請(qǐng)求。
此致
__________人民法院
具狀人：______________
_____年_____月_____日
第5篇 延期辦理房產(chǎn)證民事起訴狀
原告：__________，男，漢族，__________年__________月__________日出生，住_________________，電話：______________。
被告：__________，男，漢族，__________年__________月__________日出生，住_________________，電話：______________。
訴訟請(qǐng)求：
1、請(qǐng)求法院判令被告立即為原告辦理房屋所有權(quán)證;
2、請(qǐng)求法院判令被告支付逾期辦理房屋所有權(quán)證的違約金;
3、請(qǐng)求法院判令被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。
事實(shí)與理由：
原、被告雙方于__________年__________月__________日簽訂《商品房買賣合同》，合同約定被告應(yīng)當(dāng)于__________年__________月__________日之前為原告辦理房屋所有權(quán)證。然而直到__________年__________月__________日過后六個(gè)月，被告仍然未為原告辦理房屋所有權(quán)證。經(jīng)原告多次催告，被告仍以各種理由推脫其責(zé)任，被告的行為嚴(yán)重?fù)p害的了原告的利益。
為此，原告為維護(hù)自身合法利益，特向人民法院提起訴訟，望貴院支持原告的訴訟請(qǐng)求。
此致
__________人民法院
具狀人：_________________
第6篇 遲延辦理房產(chǎn)證違約金起訴狀簡易
原告：___________________，男，漢族，____年_月_日出生，住______________電話：_______________________
被告：__________________________公司地址：______________________________
法定代表人：______________________電話：_______________________
訴訟請(qǐng)求：_________________
1、判決被告向原告支付逾期辦理房屋權(quán)屬證書的違約金人民幣_(tái)______元;
2、本案訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由：_________________
____年_月_日，原告與被告簽訂《商品房買賣合同》購買被告開發(fā)建設(shè)的“_____”第_幛_層___號(hào)房。合同約定____年_月_日前交房，于交房后___日內(nèi)辦理?xiàng)澁a(chǎn)權(quán)證，取得棟產(chǎn)權(quán)證后__日內(nèi)辦理房屋所有權(quán)證及土地使用權(quán)證。即被告應(yīng)當(dāng)于____年_月_日前為原告所購房屋辦理房屋所有權(quán)證書。但直至____年_月_日，原告才取得房屋所有權(quán)證書?！?/p>
該文章免費(fèi)閱讀，以下是該文章的全部內(nèi)容：_________________
原告：___________________，男，漢族，____年_月_日出生，住______________電話：_______________________
被告：__________________________公司地址：______________________________
法定代表人：______________________電話：_______________________
訴訟請(qǐng)求：_________________
1、判決被告向原告支付逾期辦理房屋權(quán)屬證書的違約金人民幣_(tái)______元;
2、本案訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由：_________________
____年_月_日，原告與被告簽訂《商品房買賣合同》購買被告開發(fā)建設(shè)的“_____”第_幛_層___號(hào)房。合同約定____年_月_日前交房，于交房后___日內(nèi)辦理?xiàng)澁a(chǎn)權(quán)證，取得棟產(chǎn)權(quán)證后__日內(nèi)辦理房屋所有權(quán)證及土地使用權(quán)證。即被告應(yīng)當(dāng)于____年_月_日前為原告所購房屋辦理房屋所有權(quán)證書。但直至____年_月_日，原告才取得房屋所有權(quán)證書。
根據(jù)合同約定及法律規(guī)定，被告的行為已構(gòu)成違約，應(yīng)支付原告違約金。因此，特向貴院起訴，請(qǐng)求依法維護(hù)原告的合法權(quán)益。
此致
__市__區(qū)人民法院
具狀人：_________________
第7篇 辦理房產(chǎn)證申請(qǐng)書
________縣建設(shè)局：
我五戶（xxx、xx、xx、xx、xxx）在________________廠a3、a4號(hào)宗地合建住宅樓，該宗地面積為154平方米。該工程于________年____月竣工，現(xiàn)要求貴局辦理房產(chǎn)許可證。
特此申請(qǐng)
申請(qǐng)人：xxx、xx、xx、xx、xxx
________年____月____日
