承攬類合同（11份范本）

第1篇 承攬類-砂石料加工承攬合同

甲方(加工方)：

法定代表人：

地址：

聯(lián)系方式：

乙方(承攬方)：

法定代表人：

地址：

聯(lián)系方式：

依照《中華人民共和國 合同法 》、《中華人民共和國 建筑法 》及國家其他有關法律、 法規(guī) ，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項協(xié)商達成一致，訂立本合同，共同遵守。

第1條 加工地材名稱及單價

地材名稱單位單價(元/t)備注

利用路基挖方料自行開采

砂t

碎石t

片石t

砂石料加工為綜合包干單價，單價內(nèi)含人工費、材料費、場內(nèi)裝車費、場內(nèi)運輸費、試驗檢測費、機械及料具費、動力和照明費、機械人員設備的進出場費、管理費、利潤以及除資源稅以外的稅金等。

第2條 原材料提供方式

甲方提供原材料開采區(qū)由乙方自行開采加工，或乙方利用路基挖方料進行加工。

第3條 加工砂石料質(zhì)量要求

乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達到國家標準《建筑用砂》以及項目辦下發(fā)的其它相關質(zhì)量標準，相關標準由甲方提供。

第4條 加工砂石料數(shù)量

本工程預計加工砂石料數(shù)量合計為 萬噸，具體數(shù)量由甲方向乙方下達使用計劃，乙方應按甲方下達的計劃編制砂、碎石、片石或甲方工程所需其它石材加工計劃，確保施工生產(chǎn)的正常進行。若業(yè)主中途調(diào)整生產(chǎn)計劃，乙方需服從甲方整體安排。

第5條 砂石料數(shù)量確認方法及價款支付方式

5.1 每月 日甲方組織相關部門對本月砂、碎石、片石等用料清理匯總，以過磅清單作為計算依據(jù)制作計價單，該計價單由甲方合同部、工程部、物設部進行簽認，經(jīng)總工程師審核后報項目經(jīng)理審批并加蓋甲方印章，作為支付乙方價款的憑據(jù)。

5.2 甲方根據(jù)業(yè)主每期撥付款情況按比例支付計量款,并在每期計量款中扣留 作為工作安全、質(zhì)量 保證金 ，保證金待 合同履行 完畢后或 合同終止 個月內(nèi)不計利息退還。如合同履行期發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的損失，甲方書面通知乙方，乙方在收到后 日內(nèi)無答復即視為同意扣除。

第6條 甲方權(quán)利義務

6.1 指派工程技術(shù)人員和現(xiàn)場管理人員，實施對產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、計量、試件取樣、試驗進行管理，對乙方工作進行監(jiān)督、檢查和驗收。

6.2 若乙方不能履行合同義務或其加工能力不能滿足甲方需求，甲方有權(quán)收回本合同項下的全部或部分加工承攬任務，或終止與乙方的合同關系。

6.3 負責將施工用電引入到乙方加工場地。

6.4 負責交納資源稅。

6.5 負責下達砂、碎石、片石等石材需用量計劃。

6.6 負責組織車輛運輸并承擔運輸費用，甲方提供地磅進行驗收。

第7條 乙方權(quán)利和義務

7.1 在滿足合同約定的前提下，乙方有權(quán)對自有人員、設備等進行合理調(diào)配，在甲方的監(jiān)督下自主組織砂石料的開采、加工等相關事項。

7.2 提供反擊破破碎機、振動篩等加工砂石料所需設備。

7.3 自行修建砂石料加工場及相關臨時住房，并承擔相應費用。

7.4 上足本工作的生產(chǎn)工人，保證生產(chǎn)需要，負責按甲方要求組織崗前培訓，組織有關人員參加甲方技術(shù)交底和安全教育活動。

7.5 乙方在開采、加工過程中，涉及河道、山林、植被、道路、“三廢”等有關環(huán)保、水保的相關事項應當按照有關法律、法規(guī)的規(guī)定辦理。

7.6 在合同期內(nèi)，乙方應在開采及生產(chǎn)加工區(qū)域內(nèi)設置安全警示標志，做好砂石開采、生產(chǎn)加工過程中的安全管理工作按照國家、地方政府、業(yè)主及甲方有關安全生產(chǎn)的各項規(guī)定，確保安全生產(chǎn)，對因?qū)嵤┍竞贤l(fā)生一切安全及其它事故均由乙方自行負責若因乙方原因造成甲方損失或?qū)ν獬袚r償責任，甲方有權(quán)向乙方追償。

第8條 違約責任

8.1 未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付砂石料，甲方有權(quán)拒收，由此造成的損失由乙方承擔。

8.2 乙方加工出的合格產(chǎn)品量必須完成甲方下達的使用計劃用量，因乙方原因造成生產(chǎn)量不能滿足本工程需用量，需去其他料場采購時，價差費用由乙方承擔。除此外，另按未完成生產(chǎn)量總價的 %向甲方支付 違約金 。

8.3 原材料、成品或半成品僅限于本項目建設使用，乙方不得對外銷售生產(chǎn)線設施、設備，僅用于本項目砂石料加工，乙方不得對外承接其他加工任務。否則，乙方承擔 萬元人民幣的違約金，連續(xù)兩次發(fā)生上述行為，甲方有權(quán) 解除合同 。

8.4 乙方不得將本合同項下的部分或全部工作進行分包、轉(zhuǎn)包。否則，甲方有權(quán)終止合同，并由乙方承擔與 履約保證金 等額的違約金。

8.5 乙方應采取有效安全保衛(wèi)措施，保障料場原材料、成品或半成品的安全。若發(fā)生被盜事件，相關損失由乙方自行承擔。

第9條 履約保證

乙方采取方式 提供履約保證。

方式一：提供履約保證金 萬元

方式二：以開采區(qū)機械設備作 抵押擔保 并簽訂抵押合同。甲方有權(quán)根據(jù)合同約定，在乙方出現(xiàn)違約情況時，全部或部分扣除履約保證金。合同履行完畢或終止后 個月之內(nèi)，甲方應將剩余履約保證金不計利息退還乙方。

第10條 爭議解決方法

在履行合同過程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不能解決時,交由貴陽鐵路運輸法院審理。若訴訟標的超過貴陽鐵路運輸法院的管轄權(quán)限，則由其上級法院成都鐵路運輸中級法院裁決。

第11條 協(xié)議的生效

本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

第12條 附則

本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜,雙方另行商定，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執(zhí)三份乙方執(zhí)一份。

簽署時間： 年 月 日

甲方(蓋章)：

法定代表人或授權(quán)代表(簽字)：

乙方(蓋章)：

法定代表人或授權(quán)代表(簽字)：

第2篇 承攬類-防盜門加工承攬合同

甲方(定作方)：

法定代表人：

乙方(承攬方)：

法定代表人：

為明確雙方在合同中的權(quán)利、義務和經(jīng)濟責任，確保合同全面履行，經(jīng)雙方平等協(xié)商一致，根據(jù)《 民法典 》及有關規(guī)定訂立以下條款，以資雙方共同遵照執(zhí)行。

一、定作物名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價款

1.防盜門名稱： 。

2.規(guī)格： 。

3.單位： 。

4.數(shù)量： 。

5.單價：人民幣(大寫) (￥ 元)

(本合同價格內(nèi)已包含：制作、安裝、運輸、卸車、五金、閉門器、電控鎖等全部內(nèi)容。)

注：以實際安裝樘數(shù)結(jié)算，面積以現(xiàn)場實際測量面積為準。以上價格為一次性包死價。甲方繼續(xù)訂貨時，提前 天向乙方提供計劃通知單通知乙方。

6.工期要求： 。

7.工程地點(即施工安裝現(xiàn)場)： 。

8.質(zhì)量要求：符合國家不銹鋼門窗規(guī)范合格標準。

二、承攬方式、材料的提供

1.承攬方式：乙方包工包料，所有材料由乙方提供，乙方負責制作、安裝，運輸?shù)绞┕ぐ惭b現(xiàn)場

2.材質(zhì)標準： 。

3.乙方產(chǎn)品必須附有產(chǎn)品出廠合格證，需檢驗的，應提供檢驗合格證，作為質(zhì)量資料向甲方提供。禁止使用不合格產(chǎn)品和假冒偽劣產(chǎn)品，如有發(fā)生乙方無條件退貨重作。

三、轉(zhuǎn)包

乙方應當以自己的設備、技術(shù)和勞力，完成主要工作，但當事人另有約定的除外。禁止將本合同內(nèi)容向第三方轉(zhuǎn)包，如有發(fā)現(xiàn)，甲方有權(quán)隨時解除本合同。

四、定作方的協(xié)助事項

1.甲方在本合同簽訂后及時向乙方提供相關資料，具體施工尺寸由乙方現(xiàn)場實測。

2.乙方進入場后甲方配合接通電源、安裝電表，相關費用及電費由乙方承擔。

3.乙方在施工階段應配合主包單位工作，按進度要求及時提供安裝。

4.為了保證工程的進度和質(zhì)量，總包單位應配合乙方在施工階段清理門口障礙物，乙方負責保護安裝成品，屬于乙方保護不當造成損壞費用乙方自理。

五、合同價款與支付方式

本合同價款共計：人民幣 元整(以根據(jù)實際安裝數(shù)量結(jié)算為準)。

合同價款的支付時間與條件如下：

首筆款：￥ 元(合同總金額的 %)，作為預付款，于本合同簽訂后的 個工作日內(nèi)支付

第二筆款：￥ 元(合同總金額的 %)，于 年 月 日前支付

第三筆款：￥ 元(合同總金額的 %)，于 后的五個工作日內(nèi)支付

第四筆款：￥ 元(合同總金額的 %)，于 甲方驗收通過后的 個工作日內(nèi)支付。

尾款：￥ 元(合同總金額的 %)，于 質(zhì)保期滿后的 個工作日內(nèi)支付。

2、指定收款賬號：

指定收款賬號： 。

七、工期

1.開工前 天甲方向乙方下達開工通知書，工期由甲乙雙方與土建施工方協(xié)商確定后乙方以書面報甲方進度報表。乙方必須保證加工安裝進度，不得影響甲方工程按期竣工驗收。

2.如遇下列情況，經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后，工期相應順延：

(1)按施工準備規(guī)定，不能提供施工場地、電源、障礙物未能清除、不具備安裝條件，影響進場施工

(2)在施工中如因現(xiàn)場連續(xù)停電24小時以上影響正常施工

(3)人力不可抗拒的因素而延誤工期。

八、工程質(zhì)量標準和驗收辦法

1.本工程質(zhì)量要求達到國家現(xiàn)行不銹鋼門窗規(guī)范合格標準。

2.乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒布的建筑工程規(guī)范、規(guī)格和標準進行施工，并接受甲方派駐代表的監(jiān)督和整改。

3.乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故，應及時報告甲方派駐代表和當?shù)亟ㄖこ藤|(zhì)量監(jiān)督站，一般質(zhì)量事故的處理結(jié)果應送發(fā)包方和質(zhì)量監(jiān)督站備案重大質(zhì)量事故的處理方案，應經(jīng)設計單位、質(zhì)量監(jiān)督站、發(fā)包方等單位共同研究，并經(jīng)設計單位簽證后實施，所發(fā)生的費用由承包方負責。安全培訓交底、安全責任、防護由乙方負責。

九、質(zhì)量保修

工程竣工并經(jīng)驗收合格后，乙方按規(guī)定對所承攬工程實行保修，保修時間按國家規(guī)定執(zhí)行，在此期間凡屬乙方制作安裝產(chǎn)品質(zhì)量問題乙方維修或更換。

甲方通知乙方返修時，乙方應及時維修，如乙方未能及時維修甲方有權(quán)安排人員維修，一切費用從質(zhì)保金中扣除。質(zhì)保期滿后無發(fā)生保修費用，甲方全額退還質(zhì)保金。

十、安全及特別約定

1.乙方在施工過程中必須嚴格按照國家操作規(guī)程進行操作，高空作業(yè)配安全帶，進入施工現(xiàn)場戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故，甲方負責協(xié)調(diào)、配合，所有責任及費用均由乙方承擔。

十一、 違約責任

1.工程質(zhì)量不符合合同約定的，乙方負責無償修理、返工。

2.由于修理或返工造成逾期交付的，乙方向甲方償付逾期 違約金 ，每逾期一天，向甲方支付合同價款的千分之一。

3.甲方未能按照合同約定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方由此造成的實際損失。

十二、爭議解決

1.本合同的簽訂、解釋及其在履行過程中出現(xiàn)的、或與本合同有關的糾紛之解決，受中華人民共和國現(xiàn)行有效的法律約束。

2.因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由合同各方協(xié)商解決，也可由有關部門調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第 種方式解決：

(1)提交位于 (地點)的 仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的，對各方均有約束力

(2)依法向 所在地有 管轄權(quán) 的人民法院起訴。

十三、其他

1.本協(xié)議一式二份，協(xié)議各方各執(zhí)一份。各份協(xié)議文本具有同等法律效力。

2.本協(xié)議經(jīng)各方簽署后生效。

簽署時間： 年 月 日

甲方(蓋章)：

聯(lián)系人：

聯(lián)系方式：

地址：

乙方(蓋章)：

聯(lián)系人：

聯(lián)系方式：

地址：

第3篇 承攬類-車身廣告制作承攬合同

聲明：

本合同僅作為柏士法商律師團隊工作成果展示，讀者切勿盲目使用。如需要文書審查、起草法律服務，請聯(lián)系我團隊律師。

車身廣告制作承攬合同

甲方(定作方)：

法定代表人：

乙方(承攬方)：

法定代表人：

根據(jù)《民法典》及相關法律法規(guī),，甲乙雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就乙方為甲方制作相關車身廣告等事宜，訂立如下合同條款，以資共同遵守。

一、服務內(nèi)容

1.乙方為甲方指定車輛完成車身廣告制作，包括但不限于廣告設計、車輛清潔、打磨噴繪和修整。

甲方指定車輛為： 。

2.乙方負責辦理上述車輛廣告發(fā)布的相關報批手續(xù)，并保證領取到包括但不限于新?lián)Q有廣告內(nèi)容、新行駛證、機動車登記證書后頁有車身廣告顏色變更記錄、車管所內(nèi)存儲檔案、經(jīng)審批的機動車受理憑證。

3.乙方車身廣告制作與報批時間總計不得超過自合同簽訂日起的 個工作日。

二、價款及支付方式

1.合同價款

(1)廣告制作費用為：

單價數(shù)量總價備注

(2)報批費用：

單價數(shù)量總價備注

上述總價之和稱為“本合同總價”。

2.付款方式

(1)本合同簽訂后，由甲方向乙方支付預付款：本合同總價的 %。

(2)車身廣告制作完成，并獲得甲方驗收通過后 日內(nèi)，甲方向乙方支付二期款：本合同總價的 %。

(3)乙方服務內(nèi)容完成(廣告制作及報批手續(xù)均完成)后 日內(nèi)，甲方向乙方支付三期款：本合同總價的 %。

報批手續(xù)完成的依據(jù)：領取到換有廣告內(nèi)容新的行駛證、機動車登記證書后頁有車身廣告顏色變更記錄。

本合同所發(fā)生的一切稅費由乙方負責。甲方每次支付價款前，乙方必須向甲方提供等額發(fā)票否則甲方有權(quán)拒絕付款，且無須為此承擔延遲付款的違約責任。

三、車身廣告制作

1.乙方應按甲方簽字認可的樣稿(方案要求)，完成車身廣告制作，并確保廣告內(nèi)容符合《中華人民共和國廣告法》。

2.乙方應在 天內(nèi)，在甲方指定的地點完成車身廣告制作。

甲方指定地點限于： 區(qū)域內(nèi)

3.制作

(1)先把車輛清洗干凈，并用320#細砂紙將需要翻新部分全車打磨，把原車上的車污及舊廣告漆打磨掉，增加廣告噴漆的吸附力

(2)用專業(yè)去污劑擦拭需噴漆部分

(3)待干凈后，先反復三遍藍色油漆

(4)油漆干后，再分別噴黑、紅、深、白、油漆，自然干后撕去廣告即時貼

(5)最后檢查修整，確保車身廣告完整，達到甲方要求。

4.乙方應使用符合甲方要求的制作材料：油漆——專業(yè)汽車烤漆beyon，制作輔料含進口威斯柏beyon固化劑，快干劑等。

5.根據(jù)相關規(guī)定車輛兩側(cè)所噴圖廣告留有 %車身原顏色，并寫有安全宣傳標語。

6.驗收方式：甲方現(xiàn)場驗收。

7.保質(zhì)期： 年，自車輛廣告領取到包括但不限于新的換有廣告內(nèi)容的新的行駛證、機動車證書后頁有車身廣告顏色變更記錄、車管所內(nèi)存儲檔案、經(jīng)審批的機動車受理憑證之日算起。在保質(zhì)期內(nèi)，如因乙方制作原因?qū)е掠推崞饘印⒌羝岬惹闆r，由乙方免人工費、材料費得新制作。甲方使用或停放被其他車磨蹭、刮花等情況不在免責范圍。如因乙方原因出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應在 小時內(nèi)解決問題如因甲方原因，乙方只適當收取材料費。

8.車身廣告制作和使用過程中造成他人人身、財產(chǎn)損害的，由乙方自行承擔全部法律責任。

四、廣告報批

1.車身廣告經(jīng)甲方驗收認可后 天內(nèi)，乙方應負責組織材料向車輛管理所申請戶外廣告的登記，且乙方的報批不能影響甲方車輛正常營運。

2.如因不可抗車或甲方提供的有效資料不齊全，報批期限順延，但甲乙雙方一致同意因政府部門導致報批延遲的不屬于本合同所稱的不可抗力情形。

五、違約責任

1.如乙方未能在規(guī)定時間內(nèi)完成車身廣告或者經(jīng)甲方驗收不予認可的，每逾期一天，乙方應向甲方支付違約金即總價款的 %。

2.如乙方未能在規(guī)定時間內(nèi)完成報批手續(xù)并領取到包括但不限于新?lián)Q有廣告內(nèi)容新的行駛證、機動車登記證書后面有車身廣告顏色變更記錄、車管所內(nèi)存儲檔案、經(jīng)審批的機動車受理憑證，每逾期一天，乙方須向甲方支付違約金即總價款的 %逾期 天以上的，甲方有權(quán)單方面解除合同。合同解除后，甲方無需向乙方支付剩余款項，且乙方還應按本合同總價款的 %向甲方支付違約金。

3.如因車身廣告批文不符合發(fā)布而被政府主管部門查辦，乙方除賠償甲方的全部損失外，每出現(xiàn)一次，乙方還須額外向甲方支付違約金人民幣 元。

4.甲方無正當理由未能在規(guī)定時間內(nèi)按時付款的，每逾期一天，甲方應按應付價款的 %向乙方支付違約金。

六、解決糾紛辦法

因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由合同各方協(xié)商解決，也可由有關部門調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第 種方式解決：

(1)提交位于 (地點)的 仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的，對各方均有約束力

(2)依法向 所在地有管轄權(quán)的人民法院起訴。

七、其它

1.本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商，并訂立補充協(xié)議。

2.本合同自甲、乙雙方簽字、蓋章之日起生效。

3.本合同正本一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，各份合同文本具有同等法律效力。

簽署時間： 年 月 日

甲方(蓋章)：

法定代表人或授權(quán)代表(簽字)：

乙方(蓋章)：

法定代表人或授權(quán)代表(簽字)：

第4篇 承攬類-綜架承攬合同

甲方：

法定代表人：

乙方：

法定代表人：

上述各方經(jīng)平等自愿協(xié)商，簽訂本合同以共同遵守。

一、加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期：

項目產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價(元)總價(元)交貨日期

一季度二季度

鍍鋅綜架1600mm以上只

淬火綜條支

合計(大寫)

二、質(zhì)量標準

乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之 ，但損壞件必須歸還甲方。

三、原料供應

加工用鋅塊由甲方供應。

四、交貨方式

由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

五、質(zhì)量驗收方法

完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。

六、結(jié)算方式

通過銀行托收。

七、違約責任

甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規(guī)定日期完成逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之 交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

八、管轄法院

因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由合同各方協(xié)商解決，也可由有關部門調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，應向 所在地有管轄權(quán)的人民法院起訴。

九、其他

1.本合同一式二份，合同各方各執(zhí)一份。各份合同文本具有同等法律效力。

2.本合同經(jīng)各方簽署后生效。

簽署時間： 年 月 日

甲方(蓋章)：

聯(lián)系人：

聯(lián)系方式：

地址：

乙方(蓋章)：

聯(lián)系人：

聯(lián)系方式：

地址：

第5篇 承攬類-個人承攬合同

甲方(委托方)：

乙方(承攬方)：

身份證號：

依照《中華人民共和國民法典》以及相關規(guī)定，甲、乙雙方經(jīng)平等自愿協(xié)商，簽訂本協(xié)議：

一、承攬事項

1.乙方按甲方要求提供服務，甲方向乙方支付報酬。

2.乙方服務內(nèi)容： 。

3.乙方應自主完成相關服務，不得轉(zhuǎn)委托他人。

二、合同期限

1.合同期限為：自 年 月 日起至 年 月 日止。

2.如在合同期限屆滿后,乙方仍為甲方提供本合同約定之服務，則視為本合同順延為不定期合同。

3.甲乙雙方任何一方提前 天通知對方，可解除本合同。除正常結(jié)算費用外，無需承擔其它違約責任。

三、承攬費用

1.計費標準：按下列第 種方式計費：

(1)每月人民幣 元。

(2)計件付費。計件標準為： 。

2.結(jié)算及付款時間：每月 日前結(jié)算支付上月費用。

3.本條約定之費用已包括全部成本費用及報酬，除此之外，甲方無需再向乙方支付其它任何費用。

四、知識產(chǎn)權(quán)與保密

1.乙方履行本協(xié)議而產(chǎn)生的任何形態(tài)的作品(包括但不限于文字作品、圖畫作品、音像資料、課件等)，其全部知識產(chǎn)權(quán)均歸甲方所有，包括但不限于著作權(quán)、專利權(quán)、商標權(quán)及商業(yè)秘密方面的權(quán)利。

2.乙方承諾保守在履行本合同過程中得知的甲方商業(yè)秘密。

五、確認與聲明

1.乙方應自行安排工作時間，無需到甲方處坐班，乙方自擔風險，自負盈虧，自行以符合安全規(guī)范和技術(shù)規(guī)范的方式履行合同。

2.乙方在提供承攬服務過程中受到人身損害或財產(chǎn)損失的，由乙方自行負責，甲方對此不承擔任何責任。

3.甲方與乙方之間不建立勞動關系、雇傭關系、勞務派遣關系或類似關系，不對乙方進行管理，不對乙方承擔勞動法上的義務，不適用《勞動法》、《勞動合同法》等勞動法規(guī)。

如因服務需要乙方需配帶甲方標志、辦理員工卡或辦理與甲方員工類似的手續(xù)，亦不代表雙方建立勞動關系。

4.乙方確認，如乙方有所在單位，則已經(jīng)獲得所在單位的許可簽署與履行本合同。履行本合同的過程中，不得侵犯所在單位(如有)及任何第三方的商業(yè)秘密、知識產(chǎn)權(quán)及其它合法權(quán)利。

5.如甲方為乙方出資購買了保險(包括但不限于意外傷害保險、醫(yī)療保險等)，則一旦發(fā)生應由甲方承擔責任的事宜，保險賠付金額應計算在甲方的賠償金額之中。

六、合同聯(lián)系方式

為更好的履行本合同，雙方提供如下聯(lián)系方式：

(1)甲方聯(lián)系方式

郵寄地址： 。

聯(lián)系人： 。

電話： 。

電子郵箱： 。

(2)乙方聯(lián)系方式

郵寄地址： 。

聯(lián)系人： 。

電話： 。

電子郵箱： 。

雙方通過上述聯(lián)系方式之任何一種(包括電子郵箱)，就本合同有關事項向?qū)Ψ桨l(fā)送相關通知等，均視為有效送達與告知對方，無論對方是否實際查閱。上述郵寄送達地址同時作為有效司法送達地址。

一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起三日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

七、爭議解決方式

合同履行中若發(fā)生爭議，由雙方自行協(xié)商解決;協(xié)商不成時，合同雙方均可將爭議提交 仲裁委員會管轄。

八、附則

1.本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

2.本合同自雙方簽署之日起生效。

簽署時間： 年 月 日

甲方(蓋章)：

乙方(簽字)：

乙方特別聲明

乙方確認：

1.甲乙雙方為本合同約定的承攬合同關系，不構(gòu)成勞動關系或雇傭關系、勞務關系，乙方不得向甲方主張勞動法上的任何權(quán)利、待遇、賠償;

2.甲方無需為乙方繳納社保、公積金，乙方不得向甲方要求工傷等任何社保待遇;

3.乙方提供承攬服務期間如發(fā)生人身或財產(chǎn)損害，應由乙方自行承擔責任，甲方不承擔工傷、雇主責任或其它賠償責任(甲方過錯造成的，甲方另外承擔侵權(quán)責任);

4.乙方已經(jīng)詳細閱讀并同意履行本協(xié)議。

乙方(簽字)：

簽署時間： 年 月 日

第6篇 承攬類-加工承攬合同

甲方(定作方)：

法定代表人：

乙方(承攬方)：

法定代表人：

鑒于甲方擁有 資源，乙方擁有 資源，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家有關法律、法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方加工事宜達成一致意見，特簽訂本合同，以資信守。

第1條 定義

除了本合同另有約定，本合同的相關用語以如下定義為準：

1.1 “合同產(chǎn)品”是指由承攬方根據(jù)本合同以及本合同的附件的規(guī)定(如有)為定作方所生產(chǎn)的產(chǎn)成品及其配件和包裝等，在本合同中也稱定作物。

1.2 “規(guī)格”是指由本合同雙方以書面形式確認每一個產(chǎn)品的各自規(guī)格。產(chǎn)品規(guī)格可以由雙方通過一致同意進行更改。

1.3 “機密信息”是本合同一方向另一方披露的，以任何形式表明其具有機密性以及雖未表明但實際具有機密性的書面或口頭信息。機密信息包括但不限于有關披露方的技術(shù)、研究、發(fā)展、產(chǎn)品、價格、服務、員工、合約商、市場計劃、財務、合同、法務或商務信息。

1.4 “知識產(chǎn)權(quán)”是指所有知識產(chǎn)權(quán)，包括但不限于著作權(quán)、商標權(quán)、專利權(quán)，以及所有上述權(quán)利的注冊申請權(quán)，還包括根據(jù)任何可適用的法律與上述權(quán)利擁有同等效果的其他權(quán)利。

1.5 “生產(chǎn)檔案”是指包含所有根據(jù)本合同制造、裝配和測試產(chǎn)品所必需的資料、說明、數(shù)據(jù)和指引的全面性生產(chǎn)指南，以及其他涉及生產(chǎn)、加工或裝配產(chǎn)品的任何文件、指引及資料，不論該指引或資料等是來源于合同雙方或任何其他第三方。

第2條 定作物規(guī)格、數(shù)量及質(zhì)量要求

定作物規(guī)格計量單位數(shù)量單價總價質(zhì)量要求技術(shù)標準其他

合計人民幣金額：人民幣(大寫) (￥ 元)

第3條 原材料的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量及提供辦法

3.1原材料規(guī)格及標準：

材料名稱規(guī)格、型號單位數(shù)量單價總價質(zhì)量要求消耗定額其他

合計人民幣金額：人民幣(大寫) (￥ 元)

3.2原材料提供方及辦法：(以下材料提供方式二選一)

□定作方

定作方應于 年 月 日之前提供原材料。承攬方自收到定作方提供的原材料之日起 日內(nèi)檢驗完畢，不符合要求的，應在收到原材料后 日內(nèi)通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件，否則定作方有權(quán)解除本合同，承攬方承擔相應的賠償責任。

□承攬方

承攬方應于 年 月 日之前通知定作方對原材料進行檢驗。定作方如對原材料有異議，應于檢驗完畢后 日內(nèi)通知承攬方調(diào)換。承攬方應當對有異議的原材料調(diào)換，否則定作方有權(quán)解除本合同，承攬方承擔相應的賠償責任。

3.3 未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換、補齊的，由乙方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。

第4條 技術(shù)資料和圖紙?zhí)峁?/p>

4.1加工定作物的技術(shù)資料和圖紙由 于 年 月 日前提供。

4.2承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。乙方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

4.3承攬方對于承攬的工作應當嚴格保密，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。

第5條 轉(zhuǎn)包

5.1定作方同意承攬方可將本合同的主要工作交由第三人完成：

(1)承攬方可以交由第三人完成的工作包括： 。

(2)承攬方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

5.2承攬方未經(jīng)定作方同意將其他工作交由第三人的，定作方有權(quán)解除合同，要求承攬方承擔賠償責任。

第6條 定作方協(xié)助承攬方的事項和要求

1.圖紙和技術(shù)問題的說明： 。

2.現(xiàn)場的檢驗： 。

3.其他： 。

第7條 交(提)樣品的方法和驗收

7.1樣品提交

合同產(chǎn)品規(guī)格單位數(shù)量質(zhì)量要求技術(shù)標準

7.2雙方約定由□定作方自提樣品 □承攬方送交樣品 (方式二選一)

□定作方自提樣品

自提樣品的時間： 年 月 日。

自提樣品的地點： 。

□承攬方送交樣品

送交樣品的時間： 年 月 日。

送交樣品的地點： 。

送交樣品的方式： (寫明是汽車、火車、水運或其他方式)。

費用承擔方： 。

7.3任何一方要求提前或延期交(提)樣品，應當事先與對方達成協(xié)議，所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。

7.4以封存樣品為質(zhì)量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。

7.5交(提)樣品日期的計算：承攬方自備運輸工具送交樣品的，以定作方接收的簽字日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運樣品時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提樣品的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取樣品的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間。

7.6定作方在收到樣品后的 天內(nèi)對樣品進行檢測，并于收到樣品后的 天內(nèi)提供反饋并通知承攬方。如定作方對樣品無異議，則承攬方繼續(xù)履行本合同。

如定作方對樣品提出異議，承攬方應按定作方的要求重新加工。如承攬方拒絕按照定作方要求重新加工，定作方有權(quán)解除合同，并要求承攬方承擔賠償責任。

第8條 交(提)定作物的方法

8.1雙方約定由□定作方自提定作物 □承攬方送交定作物 (方式二選一)

□定作方自提定作物

自提定作物的時間： 年 月 日。

自提定作物的地點： 。

□承攬方送交定作物

送交定作物的時間： 年 月 日。

送交定作物的地點： 。

送交定作物的方式： (寫明是汽車、火車、水運或其他方式)。

費用承擔方： 。

8.2定作方變更交付定作物地點或接收單位(人)時，定作方承擔因此多支出的費用。

8.3驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關質(zhì)量證明，包括 。

8.4任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當事先與對方達成協(xié)議，所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。

8.5交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的簽字日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間。

8.6如定作方提供材料進行加工，如承攬方在完成加工后，材料仍有剩余，應及時返還。

8.6.1返還時間： 。

8.6.2返還方式： 。

8.6.3費用承擔方： 。

第9條 交(提)定作物的驗收標準

9.1雙方按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

9.2定作方應當在收貨后 日內(nèi)驗收承攬方交付的定作物，并提出異議。如在 日內(nèi)未提出異議，則視為驗收合格。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，雙方可約定質(zhì)量保證期，參見12.2條款。

9.3如當事人雙方對定作物質(zhì)量存在爭議：

雙方如果對產(chǎn)品的質(zhì)量是否合格或者原材料的成分等有分歧的，雙方應當委托具有鑒定資質(zhì)的第三方對爭議事項進行鑒定。如果一方拒絕委托鑒定的，另一方可以自行委托鑒定。鑒定費用由鑒定結(jié)果對其不利的一方承擔。

第10條 包裝要求及費用負擔

10.1定作方對承攬方的包裝要求： (應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)。

10.2費用負擔方： 。

第11條 風險負擔

11.1定作物風險負擔

雙方約定定作物所有權(quán)自交付定作方之日起轉(zhuǎn)移，并由定作方承擔定作物毀損、滅失的責任。交(提)定作物日期的規(guī)定，參見合同8.4條款。

11.2原材料風險負擔

定作方提供原材料的，交付承攬方后所有權(quán)不發(fā)生轉(zhuǎn)移。在合同履行期內(nèi)，如因不可抗力致使原材料破損或滅失，不利后果由定作方承擔。

11.3如定作方延遲接收或無故拒收定作物期間發(fā)生不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此遭受的損失。

第12條 承攬方的保證及瑕疵擔保責任

12.1承攬方保證：

12.1.1交付給定作方的所有產(chǎn)品符合本合同約定的質(zhì)量要求、技術(shù)標準。

12.1.2交付給定作方的所有產(chǎn)品未設置任何的留置權(quán)、抵押權(quán)、擔保權(quán)和其他債權(quán);

12.1.3交付給定作方的所有產(chǎn)品未侵犯第三人知識產(chǎn)權(quán)或商業(yè)秘密。

12.2雙方確定質(zhì)量保證期，自定作物交付之日起算，期限為 個月。

12.2.1保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除甲方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，承攬方負責修復或退換，承擔由此產(chǎn)生的一切費用，(包括定作方已墊付的運輸費用和因其他原因退回維修品或者更換品而產(chǎn)生的費用。)并承擔定作方的實際損失。

12.2.2承攬方應當在收到該通知之日起 個工作日內(nèi)對瑕疵產(chǎn)品及不符合要求的產(chǎn)品進行更換、維修或退款。

12.3產(chǎn)品存在質(zhì)量問題，定作方?jīng)Q定對產(chǎn)品進行召回的，如果該質(zhì)量問題是由于承攬方原因?qū)е拢瑒t承攬方應當按照定作方要求就所有召回產(chǎn)品進行退換或者維修，并承擔因此給定作方造成的全部損失。

如果非因承攬方原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量問題的，承攬方仍應當為召回作提供全方位的支持，并收取成本費用和適當?shù)姆召M用。

第13條 報酬的結(jié)算

13.1合同價款總額：人民幣(大寫) (￥ 元)。

(本合同價款已包括稅款、人工、材料、機械、運雜費、包裝、安裝、調(diào)試、檢測、探傷、現(xiàn)場的試拼、試壓等所有費用，定作方不再另行支付其它費用。)

13.2支付方式：

(1)首筆款：￥ 元(合同總金額的 %)，作為預付款，于本合同簽訂后的 個工作日內(nèi)支付;

(2)第二筆款：￥ 元(合同總金額的 %)，于 年 月 日前支付;

(3)第三筆款：￥ 元(合同總金額的 %)，于 后的五個工作日內(nèi)支付;

(4)第四筆款：￥ 元(合同總金額的 %)，于 甲方驗收通過后的 五個工作日內(nèi)支付。

(5)尾款：￥ 元(合同總金額的 %)，于 質(zhì)保期滿后的 五 個工作日內(nèi)支付。

13.3指定收款賬號：

指定收款賬號：

開戶行：

戶名：

第7篇 承攬類藝術(shù)品設計合同

2023承攬類-藝術(shù)品設計甲方(委托人)：

統(tǒng)一社會信用代碼：

法定代表人：

住址：

聯(lián)系方式：

乙方(受托人)：

統(tǒng)一社會信用代碼：

法定代表人：

住址：

聯(lián)系方式：

鑒于：

1.乙方是一家依法設立的企業(yè)，具備專業(yè)設計人員、設計專用工具設備。

2.本合同簽署前，乙方及設計人員已通過甲方介紹等方式了解了設計的要求，并確認乙方指定創(chuàng)作人具備為藝術(shù)品設計的條件、愿意按照本合同約定及甲方的需要承擔本合同約定藝術(shù)品設計任務。

經(jīng)雙方協(xié)商一致，于年月日在省市區(qū)簽署本合同，由雙方信守執(zhí)行：

第一條委托事項

甲方委托乙方為其以下項目進行設計：

備注：設計包含藝術(shù)品外形、顏色、質(zhì)感。

除此之外如生產(chǎn)用料不包含在設計服務內(nèi)。

第二條委托設計費用

設計費用總共為：人民幣(大寫)(￥元)。

第三條付款方式

3.1甲方需在合同簽訂后兩個自然日內(nèi)向乙方支付總設計費的%即人民幣(大寫)元(￥)作為定金，乙方確認收到費用后開始設計工作。

3.2甲方應于設計方案最終認可驗收后的兩個自然日內(nèi)，將設計費尾款即人民幣(大寫)元(￥)支付給乙方。

3.3乙方指定收款賬號：

開戶名稱：。

開戶銀行：。

賬戶號碼：。

第四條作品的交付

4.1乙方需在定金到賬后按照本協(xié)議第一款委托事項進行設計，并在個工作日內(nèi)交付所有產(chǎn)品設計初稿。

4.2每個項目的設計初稿必須有2-3個設計方案供甲方參考，甲方收到初稿之后3個工作日之內(nèi)給予修改意見或確定方案。

4.3交付標準：

(1)格式要求：。

(2)精度要求：。

(3)風格要求：。

(4)交付方式：。

4.4甲方指定接收設計成果郵箱：。

4.5乙方指定設計團隊成員：。

乙方指定電子郵箱：。

第五條知識產(chǎn)權(quán)約定

5.1甲方將委托設計的所有費用結(jié)算完畢后，甲方擁有作品的的全部知識產(chǎn)權(quán)(包括但不限于所有權(quán)、使用權(quán)和修改權(quán));

5.2甲方在余款未付清之前對該作品不享有任何權(quán)利;

5.3乙方在設計過程中，不能剽竊、盜用其他既有的外觀專利或者享有著作權(quán)的圖標、圖案;

5.4乙方保證最終提供的設計方案不涉及侵犯其他任何第三人的合法權(quán)益，并保證甲方免于因其向甲方提交之作品違反法律規(guī)定或侵犯第三方權(quán)益而遭受的任何索賠、責任、處罰和判決。

第六條甲方權(quán)利義務

6.1甲方有權(quán)對乙方的設計提出建議和思路，以使乙方設計的作品更符合甲方的需要;

6.2甲方有權(quán)利對乙方的設計作品提出合理的修改意見，乙方按照甲方的合理意見進行3次以內(nèi)含3次的小范圍修改;

6.3甲方有義務遵照最初雙方協(xié)同決定后的項目目的、風格、標準來評斷乙方項目是否合格。如果乙方的設計經(jīng)三次修改仍無法達到甲方要求，則甲方有權(quán)選擇解除本合同;

6.4甲方有義務支付合同約定的相關費用;

6.5甲方有義務提供有關資料給乙方和積極回答乙方的咨詢。

第七條乙方權(quán)利義務

7.1乙方有權(quán)要求甲方提供相關的資料或有權(quán)向甲方咨詢，甲方必須配合;

7.2乙方有權(quán)要求甲方按合同約定支付相應款項;

7.3乙方對設計的作品享有著作權(quán)，有權(quán)要求甲方在未付清款項之前不得使用該設計作品;

7.4乙方有義務對甲方在約定范圍內(nèi)的合理要求及時修改;

7.5乙方需按合同約定時間交付設計作品;

7.6乙方負有保密義務，對于甲方的設計要求、文件資料、甲方的商業(yè)信息，防止任何第三者知悉和使用;

7.7乙方承諾不再向同類企業(yè)提供類似設計作品或自行設計生產(chǎn)類似產(chǎn)品。

7.8本合同簽署后至乙方指定設計人員人完成本合同約定的各項工作前，乙方不得承接任何與本合同約定的工作相沖突的活動或從事任何影響其正常履行本合同各項義務的活動。

第八條違約責任

8.1除本合同另有約定外，任何一方均不得單方解除本合同，雙方均承諾放棄《中華人民共和國民法典》第二百六十八條和第四百一十一條的任意解除權(quán)。

8.2合同簽訂和支付預付款后，乙方交付了產(chǎn)品設計初稿后，甲方此時解除合同的，甲方需支付已完成初稿的產(chǎn)品總設計費用%的金額。

8.3合同簽訂和支付預付款后，乙方交付了第二稿(或最終稿)，甲方此時解除合同，甲方需支付該款產(chǎn)品的全部設計費用。

8.4如果乙方未按時交付設計成果，甲方選擇解除合同無須向乙方支付任何費用。

8.5乙方如無正當理由提前終止合同的，所收取的費用應當全部退回給甲方并需向甲方支付元違約金;

8.6如甲方未支付完全部款項，擅自使用作品的，乙方有權(quán)依據(jù)《中華人民共和國著作權(quán)法》追究其法律責任，并要求甲方承擔違約責任;

8.7乙方違反本協(xié)議第五條和第七條第6、7款有關知識產(chǎn)權(quán)和保密義務，乙方應當向甲方支付元違約金，若支付的違約金不足抵付甲方損失的，乙方還應負責賠償。

8.8除本合同另有約定外，一方違反本合同約定的，另一方有權(quán)要求違約方立即改正，并要求一方按照因其違約而給另一方造成的直接和間接損失的倍支付違約金。

第九條爭議解決

9.1本合同的簽訂、解釋及與本合同有關的糾紛解決，均受中華人民共和國現(xiàn)行有效的法律約束。

9.2因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由合同各方協(xié)商解決，也可由有關部門調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，應按下列第種方式解決：

(1)提交仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的，對各方均有約束力;

(2)依法向所在地有管轄權(quán)的人民法院起訴。

第十條其他事項

10.1甲方變更委托設計項目、規(guī)模、條件或因提交的資料錯誤，或所提交資料作較大修改，以致造成乙方設計返工時，雙方除另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議(或另訂合同)、重新明確有關條款外，甲方應按乙方所耗工作量向乙方支付返工費。在未簽訂合同前甲方已同意，乙方為甲方所做的各項設計工作，甲方應支付相應設計費。

10.2本合同一式兩份，雙方簽字蓋章后生效，甲乙雙方各持對方簽字合同一份，具有同等法律效力。未盡事宜，由雙方協(xié)商另行簽訂補充協(xié)議。

甲方(蓋章)：

法定代表人或授權(quán)代表(簽字)：

乙方(蓋章)：

第8篇 承攬類-藝術(shù)品設計合同

甲方(委托人)：

統(tǒng)一社會信用代碼：

法定代表人：

住址：

聯(lián)系方式：

乙方(受托人)：

統(tǒng)一社會信用代碼：

法定代表人：

住址：

聯(lián)系方式：

鑒于：

1.乙方是一家依法設立的企業(yè)，具備專業(yè)設計人員、設計專用工具設備。

2.本合同簽署前，乙方及設計人員已通過甲方介紹等方式了解了設計的要求，并確認乙方指定創(chuàng)作人具備為藝術(shù)品設計的條件、愿意按照本合同約定及甲方的需要承擔本合同約定藝術(shù)品設計任務。

經(jīng)雙方協(xié)商一致，于 年 月 日在 省 市 區(qū)簽署本合同，由雙方信守執(zhí)行：

第一條委托事項

甲方委托乙方為其以下項目進行設計：

備注：設計包含藝術(shù)品外形、顏色、質(zhì)感。

除此之外如生產(chǎn)用料不包含在設計服務內(nèi)。

第二條委托設計費用

設計費用總共為：人民幣(大寫) (￥ 元)。

第三條付款方式

3.1 甲方需在合同簽訂后兩個自然日內(nèi)向乙方支付總設計費的 %即人民幣(大寫) 元(￥ )作為定金，乙方確認收到費用后開始設計工作。

3.2 甲方應于設計方案最終認可驗收后的兩個自然日內(nèi)，將設計費尾款即人民幣(大寫) 元(￥ )支付給乙方。

3.3 乙方指定收款賬號：

開戶名稱： 。

開戶銀行： 。

賬戶號碼： 。

第四條作品的交付

4.1 乙方需在定金到賬后按照本協(xié)議第一款委托事項進行設計，并在 個工作日內(nèi)交付所有產(chǎn)品設計初稿。

4.2 每個項目的設計初稿必須有2-3個設計方案供甲方參考，甲方收到初稿之后3個工作日之內(nèi)給予修改意見或確定方案。

4.3 交付標準：

(1)格式要求： 。

(2)精度要求： 。

(3)風格要求： 。

(4)交付方式： 。

4.4 甲方指定接收設計成果郵箱： 。

4.5 乙方指定設計團隊成員： 。

乙方指定電子郵箱： 。

第五條知識產(chǎn)權(quán)約定

5.1 甲方將委托設計的所有費用結(jié)算完畢后，甲方擁有作品的的全部知識產(chǎn)權(quán)( 包括但不限于所有權(quán)、使用權(quán)和修改權(quán))

5.2 甲方在余款未付清之前對該作品不享有任何權(quán)利

5.3 乙方在設計過程中，不能剽竊、盜用其他既有的外觀專利或者享有著作權(quán)的圖標、圖案

5.4 乙方保證最終提供的設計方案不涉及侵犯其他任何第三人的合法權(quán)益，并保證甲方免于因其向甲方提交之作品違反法律規(guī)定或侵犯第三方權(quán)益而遭受的任何索賠、責任、處罰和判決。

第六條甲方權(quán)利義務

6.1 甲方有權(quán)對乙方的設計提出建議和思路，以使乙方設計的作品更符合甲方的需要

6.2 甲方有權(quán)利對乙方的設計作品提出合理的修改意見，乙方按照甲方的合理意見進行3次以內(nèi)含3次的小范圍修改

6.3 甲方有義務遵照最初雙方協(xié)同決定后的項目目的、風格、標準來評斷乙方項目是否合格。如果乙方的設計經(jīng)三次修改仍無法達到甲方要求，則甲方有權(quán)選擇解除本合同

6.4 甲方有義務支付合同約定的相關費用

6.5 甲方有義務提供有關資料給乙方和積極回答乙方的咨詢。

第七條乙方權(quán)利義務

7.1 乙方有權(quán)要求甲方提供相關的資料或有權(quán)向甲方咨詢，甲方必須配合

7.2 乙方有權(quán)要求甲方按合同約定支付相應款項

7.3 乙方對設計的作品享有著作權(quán)，有權(quán)要求甲方在未付清款項之前不得使用該設計作品

7.4 乙方有義務對甲方在約定范圍內(nèi)的合理要求及時修改

7.5 乙方需按合同約定時間交付設計作品

7.6 乙方負有保密義務，對于甲方的設計要求、文件資料、甲方的商業(yè)信息，防止任何第三者知悉和使用

7.7 乙方承諾不再向同類企業(yè)提供類似設計作品或自行設計生產(chǎn)類似產(chǎn)品。

7.8 本合同簽署后至乙方指定設計人員人完成本合同約定的各項工作前，乙方不得承接任何與本合同約定的工作相沖突的活動或從事任何影響其正常履行本合同各項義務的活動。

第八條違約責任

8.1 除本合同另有約定外，任何一方均不得單方解除本合同，雙方均承諾放棄《中華人民共和國合同法》第二百六十八條和第四百一十一條的任意解除權(quán)。

8.2 合同簽訂和支付預付款后，乙方交付了產(chǎn)品設計初稿后，甲方此時解除合同的，甲方需支付已完成初稿的產(chǎn)品總設計費用 %的金額。

8.3 合同簽訂和支付預付款后，乙方交付了第二稿(或最終稿)，甲方此時解除合同，甲方需支付該款產(chǎn)品的全部設計費用。

8.4 如果乙方未按時交付設計成果，甲方選擇解除合同無須向乙方支付任何費用。

8.5 乙方如無正當理由提前終止合同的，所收取的費用應當全部退回給甲方并需向甲方支付 元違約金

8.6 如甲方未支付完全部款項，擅自使用作品的，乙方有權(quán)依據(jù)《中華人民共和國著作權(quán)法》追究其法律責任，并要求甲方承擔違約責任

8.7 乙方違反本協(xié)議第五條和第七條第6、7款有關知識產(chǎn)權(quán)和保密義務，乙方應當向甲方支付 元違約金，若支付的違約金不足抵付甲方損失的，乙方還應負責賠償。

8.8 除本合同另有約定外，一方違反本合同約定的，另一方有權(quán)要求違約方立即改正，并要求一方按照因其違約而給另一方造成的直接和間接損失的 倍支付違約金。

第九條爭議解決

9.1本合同的簽訂、解釋及與本合同有關的糾紛解決，均受中華人民共和國現(xiàn)行有效的法律約束。

9.2因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由合同各方協(xié)商解決，也可由有關部門調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，應按下列第 種方式解決：

(1)提交 仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的，對各方均有約束力

(2)依法向 所在地有管轄權(quán)的人民法院起訴。

第十條其他事項

10.1 甲方變更委托設計項目、規(guī)模、條件或因提交的資料錯誤，或所提交資料作較大修改，以致造成乙方設計返工時，雙方除另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議(或另訂合同)、重新明確有關條款外，甲方應按乙方所耗工作量向乙方支付返工費。在未簽訂合同前甲方已同意，乙方為甲方所做的各項設計工作，甲方應支付相應設計費。

10.2 本合同一式兩份，雙方簽字蓋章后生效，甲乙雙方各持對方簽字合同一份，具有同等法律效力。未盡事宜，由雙方協(xié)商另行簽訂補充協(xié)議。

甲方(蓋章)：

法定代表人或授權(quán)代表(簽字)：

乙方(蓋章)：

法定代表人或授權(quán)代表(簽字)：

第9篇 承攬類建筑鋼結(jié)構(gòu)工程承攬合同

2023承攬類-建筑鋼結(jié)構(gòu)工程承攬甲方(發(fā)包方)：

法定代表人：

乙方(承攬方)：

法定代表人：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，為明確雙方在承攬制作、安裝過程中的權(quán)利、義務，經(jīng)雙方協(xié)商同意后簽訂本合同。

第1條工程概況及承包范圍

1.1工程名稱：。

1.2工程地點：。

1.3工程范圍和內(nèi)容：。

1.3.1承包范圍：鋼屋蓋;屋面采用型暗扣單層彩鋼板+mm厚保溫棉+鋁箔紙+鋼絲網(wǎng)。

1.3.2工程建筑面積：平方米。

1.3.3結(jié)構(gòu)：。

1.3.4層數(shù)、建筑高度：詳見施工圖紙

1.3.5其他：土建、水電、避雷、防火涂料均由甲方自理，預埋件由乙方提供并指導甲方埋放，埋放預埋件所需鋼筋頭由甲方提供。

第2條合同價款及調(diào)整

2.1工程合同價款采用固定合同單價，單方造價為人民幣(大寫)(￥元)每平方米;暫定合同總價為：人民幣(大寫)(￥元)。

2.2雙方約定合同價款的其他調(diào)整因素：。

2.2.1調(diào)整方式：

2.2.1.1遇業(yè)主方要求或設計規(guī)范要求比原業(yè)主方認可方案增加的工程內(nèi)容。

2.2.1.2遇業(yè)主方要求施工圖范圍以外增加的工程內(nèi)容。

2.2.1.3遇業(yè)主方要求因圖紙變更而增加的工程內(nèi)容。

2.2.1.4以上各項經(jīng)業(yè)主或監(jiān)理簽證后予以調(diào)整。

2.2.2調(diào)整原則：

2.2.2.1合同報價書已有相同項目的，按該項目的單價執(zhí)行。

2.2.2.2合同報價書中無相同項目的，以市場信息價為基礎或參照本合同報價書而確定該項目的單價。

2.2.2.3工程量增減的計算方法按國家現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。

2.2.2.4增加的工程量務必確定增加價款。

2.3本工程最終結(jié)算價款為：固定合同價+追加合同價款。

第3條合同價款的支付與結(jié)算

3.1工程款支付：

3.1.1合同簽訂之日起日內(nèi)，甲方支付合同總價的%備料款，計人民幣(大寫)(￥元)。

3.1.2主體鋼構(gòu)件和安裝人員開始進場日內(nèi)，甲方支付合同總價的%進度款，計人民幣￥元。

3.1.3主體鋼構(gòu)件安裝完畢,屋面板開始進場后日內(nèi)，甲方支付合同總價的%進度款，計人民幣(大寫)(￥元)。

3.1.4乙方在鋼結(jié)構(gòu)工程完工后日內(nèi)，甲方支付合同總價的%進度款，計人民幣(大寫)(￥元)。

3.1.5質(zhì)保金為合同總價的%在鋼結(jié)構(gòu)單項工程竣工后滿年內(nèi)付清。

3.1.6前述合同總價系指合同簽訂時確定的工程總造價，如工程總造價在合同履行中按約定作增減時，其各階段支付比例不變，支付金額作相應增減。如本工程有兩個或兩個以上建筑單體，在支付工程款時，如單體進度不同，則按單體進度及造價分棟支付，但支付比例不變。

3.1.7甲方在合同約定的付款時間不能支付工程款時，在乙方催告后日內(nèi)仍不支付的，乙方有權(quán)暫停施工，待甲方支付后恢復施工。停工期間損失由甲方承擔，工期順延。如在催告后天內(nèi)不支付的，則乙方有權(quán)解除合同，甲方賠償一切損失。

3.2結(jié)算：

3.2.1乙方應于工程竣工驗收合格后或視為合格后日內(nèi)向甲方提交工程結(jié)算報告及資料。

3.2.2工程最終造價按本合同第二條關于造價的約定和其他相關條款約定的方式、方法結(jié)算。遇本合同無約定的，適用國家有關規(guī)定。

3.2.3甲方自收到乙方的結(jié)算報告及結(jié)算資料后日內(nèi)給予確認或提出修改意見。期限內(nèi)不作確認或不提修改意見的，則視為確認該結(jié)算報告。

3.2.4如結(jié)算報告的工程最終造價無增減時，則無需甲方確認即應按本條第一款關于工程款支付的約定時間支付工程款;如有增減時，則對增減部分進行決算。

3.2.5追加工程款、費用、賠款，如已經(jīng)甲方簽證確認的，則無需再次確認即應支付;尚未確認的;由甲方在收到結(jié)算報告和結(jié)算資料之日起日內(nèi)確認或提出異議，否則視同認可。

3.2.6甲方與乙方對工程款結(jié)算發(fā)生爭議時應協(xié)商解決;協(xié)商不成的可委托雙方都認可的審價機構(gòu)審價確定。

3.3其他事項：

3.3.1本合同在支付工程預付款與進度款時開具稅務局統(tǒng)一收款收據(jù)，工程決算確定后開具發(fā)票，其中%增值稅發(fā)票，%當?shù)貏趧斩惼薄?/p>

3.3.2本合同材料采購、構(gòu)件制作屬承攬合同中的制作部分，涉及該部份款項的稅金在乙方公司所在地納稅，并由乙方按合同約定開具相關貨物銷售發(fā)票。

3.3.3本工程安裝部份款項為建筑業(yè)勞務價款，由乙方在安裝工程所在地繳納營業(yè)稅，并開具相應發(fā)票。

3.3.4工程款支付方式：銀行匯票或轉(zhuǎn)帳支票，不得以任何形式的現(xiàn)金支付

指定收款賬號：。

開戶行：。

戶名：。

3.3.5此合同價不包括總包單位的管理費用及土建配套費用。

第4條工程期限

4.1根據(jù)工程實際情況，約定工程總工期為天，其中安裝工期為工作日，工期起點以甲方向乙方下達開工報告為準。計劃進場日期年月日，具體進場日期甲方應提前天書面通知乙方，特殊狀況需要延期，甲方也應提前天通知乙方。

4.2若按計劃工期，甲方場地要推遲天以上才能進場安裝的，甲方應支付合同規(guī)定的第一筆工程進度款;甲方場地要推遲天以上進場安裝的，甲方除支付工程進度款外并補償乙方的經(jīng)濟損失，且乙方有權(quán)終止合同。

4.3如遇下列情況，經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后，工期相應順延：

4.3.1按施工準備規(guī)定要求，不能提供壓實平整的施工場地，水源、電源、道路未能接通，障礙物未能清除，影響進場施工時;

4.3.2甲方供應的材料、設備、成品或半成品未能保證施工需要或因交驗時發(fā)現(xiàn)缺陷需要修、配、代、換而影響進度時;

4.3.3工程量變化、設計變更或提供的工程地質(zhì)資料不準而影響進度時;

4.3.4在施工中因連續(xù)停電、停水小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電每周累計超過小時，影響正常施工時;

4.3.5因甲方或監(jiān)理簽證不及時而影響下一道工序施工;

4.3.6未按合同規(guī)定撥付工程預付款、進度款而影響施工;

4.3.7人力不可抗拒的因素而延誤工期;

4.3.8如基礎由甲方負責承擔，由于甲方延期或因土建質(zhì)量不合格而影響乙方的正常施工，及因甲方負責的其它工程項目交叉施工而影響乙方正常施工的，工期相應順延;

4.3.9其它因甲方不可預見原因造成的中途停工。

4.4乙方在以上情況發(fā)生后的天內(nèi)，就延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的經(jīng)濟支出向甲方代表提出書面報告，甲方代表收到后應在天內(nèi)予以確認答復，逾期不予答復，乙方即可視為報告內(nèi)容和延期要求已被確認。

第5條施工準備

5.1甲方：

5.1.1年月日前做好建筑紅線以外的“三通一平”，負責紅線外進場道路的維修，并接到施工現(xiàn)場。

5.1.2年月日前，負責接通施工現(xiàn)場的施工用水源、電源、變壓器，要求滿足施工用水、用電量的需要。做好紅線以內(nèi)的場地平整及壓實、拆遷障礙物等工作，并提供相應的資料。

5.1.3甲方負責設計時，合同簽訂后天內(nèi)提供完整的建筑安裝施工圖份及有關施工技術(shù)資料。

5.1.4組織甲、乙方和設計單位及有關部門參加施工圖交底，并做好三方簽署的交底會審紀要，在日內(nèi)分送有關單位，并在日內(nèi)提供會審紀要和修改后的施工圖份。

5.1.5提供本工程前期施工資料，辦妥土建交驗手續(xù)、建筑規(guī)劃許可證、施工許可證、開工證、施工臨時用地、占用道路等合法手續(xù);協(xié)助乙方辦理現(xiàn)場施工人員暫住證等及其它甲方應該辦理的手續(xù)。甲方手續(xù)未辦理齊全不得影響乙方收款及竣工結(jié)算驗收。

5.1.6甲方應在施工準備期屆滿前完成前述工作，并向乙方發(fā)出進場施工的書面通知。

5.2乙方：

5.2.1編制施工組織設計或施工方案，組織施工管理人員和材料、施工機械進場。

5.2.2乙方在甲方許可的范圍內(nèi)搭建臨時辦公、生活設施。

5.2.3提供辦理建筑施工許可證的有關資料，配合甲方代表的現(xiàn)場管理。

5.2.4辦理施工安全手續(xù)、現(xiàn)場施工人員暫住證及其它乙方應該辦理的手續(xù)。

5.2.5構(gòu)件已制作，具備發(fā)運安裝條件時，乙方應書面通知甲方，準備進場安裝。

第6條雙方的職責

6.1甲方的職責

6.1.1甲方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權(quán)力、職責：

6.1.1.1下達的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效;

6.1.1.2有權(quán)對乙方工程量的增減核實確認;

6.1.1.3有權(quán)代表甲方確認設計變更或工程洽商;

6.1.1.4有權(quán)代表甲方對乙方施工的工程進行驗收。

6.1.2甲方先辦妥國家規(guī)定應辦理的一切相關施工手續(xù)，保證乙方的進場施工能順利進行，若在乙方進場施工后，甲方相關手續(xù)尚未辦妥，一切責任由甲方承擔并賠償乙方相關經(jīng)濟損失。施工場地具備“三通一平”等條件，并在開工后繼續(xù)負責解決以上事項的遺留問題。

6.1.3組織乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底。該圖紙會審紀要經(jīng)甲方或甲方代表確認后，作為乙方預算、施工、決算的依據(jù)。

6.2乙方的職責

6.2.1乙方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權(quán)力、職責：

6.2.1.1乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表，甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。

6.2.1.2乙方代表按甲方或甲方代表批準的施工方案，和依據(jù)合同發(fā)出的指令，組織施工。

6.2.2乙方根據(jù)圖紙合同的要求采購工程所需要的材料，并提供產(chǎn)品合格證。

6.2.3遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規(guī)定。

6.2.4乙方按有關規(guī)定，采取嚴格的安全防護措施，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，非乙方責任造成安全事故，由責任方承擔有關責任和費用。

第7條施工與設計變更

7.1正式的施工設計圖紙、說明和有關技術(shù)資料，作為制作施工的有效依據(jù)，開工前由甲方組織設計交底和三方會審作紀要，作為施工與結(jié)算的補充依據(jù)，甲、乙雙方均不得擅自修改，圖紙會審紀要在圖紙會審后天內(nèi)各方予以簽字蓋章。

7.2施工中如發(fā)現(xiàn)設計錯誤或不合理的地方，乙方應及時以書面形式通知甲方，由提供設計圖紙方及時會同設計等有關單位，共同研究確定修改意見或變更設計文件，乙方按修改或變更的設計文件進行施工。

7.3甲方如需設計變更，須在制作前天由原設計單位作正式修改通知書或修改圖紙，并且費用已經(jīng)業(yè)主確認后，乙方予以實施。重大修改或增加造價時，必須另行協(xié)商，簽訂補充協(xié)議。如構(gòu)件已經(jīng)制作后提出修改，甲方應賠償相應經(jīng)濟損失。造成工期延誤的，工期順延。

7.4如由乙方提供設計圖紙及有關技術(shù)資料的，如甲方需變更設計時，應由甲方正式以書面通知乙方進行設計變更，辦法與上款相同。

第10篇 承攬類-建筑鋼結(jié)構(gòu)工程承攬合同

甲方(發(fā)包方)：

法定代表人：

乙方(承攬方)：

法定代表人：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，為明確雙方在承攬制作、安裝過程中的權(quán)利、義務，經(jīng)雙方協(xié)商同意后簽訂本合同。

第1條 工程概況及承包范圍

1.1 工程名稱： 。

1.2 工程地點： 。

1.3 工程范圍和內(nèi)容： 。

1.3.1 承包范圍：鋼屋蓋屋面采用 型暗扣單層彩鋼板+ mm厚保溫棉+鋁箔紙+鋼絲網(wǎng)。

1.3.2 工程建筑面積： 平方米。

1.3.3 結(jié)構(gòu)： 。

1.3.4 層數(shù)、建筑高度： 詳見施工圖紙

1.3.5 其他：土建、水電、避雷、防火涂料均由甲方自理，預埋件由乙方提供并指導甲方埋放，埋放預埋件所需鋼筋頭由甲方提供。

第2條 合同價款及調(diào)整

2.1 工程合同價款采用固定合同單價，單方造價為人民幣(大寫) (￥ 元)每平方米暫定合同總價為：人民幣(大寫) (￥ 元)。

2.2 雙方約定合同價款的其他調(diào)整因素： 。

2.2.1 調(diào)整方式：

2.2.1.1 遇業(yè)主方要求或設計規(guī)范要求比原業(yè)主方認可方案增加的工程內(nèi)容。

2.2.1.2 遇業(yè)主方要求施工圖范圍以外增加的工程內(nèi)容。

2.2.1.3 遇業(yè)主方要求因圖紙變更而增加的工程內(nèi)容。

2.2.1.4 以上各項經(jīng)業(yè)主或監(jiān)理簽證后予以調(diào)整。

2.2.2 調(diào)整原則：

2.2.2.1 合同報價書已有相同項目的，按該項目的單價執(zhí)行。

2.2.2.2 合同報價書中無相同項目的，以市場信息價為基礎或參照本合同報價書而確定該項目的單價。

2.2.2.3 工程量增減的計算方法按國家現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。

2.2.2.4 增加的工程量務必確定增加價款。

2.3 本工程最終結(jié)算價款為：固定合同價+追加合同價款。

第3條 合同價款的支付與結(jié)算

3.1 工程款支付：

3.1.1 合同簽訂之日起 日內(nèi)，甲方支付合同總價的 %備料款，計人民幣(大寫) (￥ 元)。

3.1.2 主體鋼構(gòu)件和安裝人員開始進場 日內(nèi)，甲方支付合同總價的 %進度款，計人民幣￥ 元。

3.1.3 主體鋼構(gòu)件安裝完畢,屋面板開始進場后 日內(nèi)，甲方支付合同總價的 %進度款，計人民幣(大寫) (￥ 元)。

3.1.4 乙方在鋼結(jié)構(gòu)工程完工后 日內(nèi)，甲方支付合同總價的 %進度款，計人民幣(大寫) (￥ 元)。

3.1.5 質(zhì)保金為合同總價的 %在鋼結(jié)構(gòu)單項工程竣工后滿 年內(nèi)付清。

3.1.6 前述合同總價系指合同簽訂時確定的工程總造價，如工程總造價在合同履行中按約定作增減時，其各階段支付比例不變，支付金額作相應增減。如本工程有兩個或兩個以上建筑單體，在支付工程款時，如單體進度不同，則按單體進度及造價分棟支付，但支付比例不變。

3.1.7 甲方在合同約定的付款時間不能支付工程款時，在乙方催告后 日內(nèi)仍不支付的，乙方有權(quán)暫停施工，待甲方支付后恢復施工。停工期間損失由甲方承擔，工期順延。如在催告后 天內(nèi)不支付的，則乙方有權(quán)解除合同，甲方賠償一切損失。

3.2 結(jié)算：

3.2.1 乙方應于工程竣工驗收合格后或視為合格后 日內(nèi)向甲方提交工程結(jié)算報告及資料。

3.2.2 工程最終造價按本合同第二條關于造價的約定和其他相關條款約定的方式、方法結(jié)算。遇本合同無約定的，適用國家有關規(guī)定。

3.2.3 甲方自收到乙方的結(jié)算報告及結(jié)算資料后 日內(nèi)給予確認或提出修改意見。期限內(nèi)不作確認或不提修改意見的，則視為確認該結(jié)算報告。

3.2.4 如結(jié)算報告的工程最終造價無增減時，則無需甲方確認即應按本條第一款關于工程款支付的約定時間支付工程款如有增減時，則對增減部分進行決算。

3.2.5 追加工程款、費用、賠款，如已經(jīng)甲方簽證確認的，則無需再次確認即應支付尚未確認的由甲方在收到結(jié)算報告和結(jié)算資料之日起 日內(nèi)確認或提出異議，否則視同認可。

3.2.6 甲方與乙方對工程款結(jié)算發(fā)生爭議時應協(xié)商解決協(xié)商不成的可委托雙方都認可的審價機構(gòu)審價確定。

3.3 其他事項：

3.3.1 本合同在支付工程預付款與進度款時開具稅務局統(tǒng)一收款收據(jù)，工程決算確定后開具發(fā)票，其中 %增值稅發(fā)票， %當?shù)貏趧斩惼薄?/p>

3.3.2 本合同材料采購、構(gòu)件制作屬承攬合同中的制作部分，涉及該部份款項的稅金在乙方公司所在地納稅，并由乙方按合同約定開具相關貨物銷售發(fā)票。

3.3.3 本工程安裝部份款項為建筑業(yè)勞務價款，由乙方在安裝工程所在地繳納營業(yè)稅，并開具相應發(fā)票。

3.3.4 工程款支付方式：銀行匯票或轉(zhuǎn)帳支票，不得以任何形式的現(xiàn)金支付

指定收款賬號： 。

開戶行： 。

戶名： 。

3.3.5 此合同價不包括總包單位的管理費用及土建配套費用。

第4條 工程期限

4.1 根據(jù)工程實際情況，約定工程總工期為 天，其中安裝工期為 工作日，工期起點以甲方向乙方下達開工報告為準。計劃進場日期 年 月 日，具體進場日期甲方應提前 天書面通知乙方，特殊狀況需要延期，甲方也應提前 天通知乙方。

4.2 若按計劃工期，甲方場地要推遲 天以上才能進場安裝的，甲方應支付合同規(guī)定的第一筆工程進度款甲方場地要推遲 天以上進場安裝的，甲方除支付工程進度款外并補償乙方的經(jīng)濟損失，且乙方有權(quán)終止合同。

4.3 如遇下列情況，經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后，工期相應順延：

4.3.1 按施工準備規(guī)定要求，不能提供壓實平整的施工場地，水源、電源、道路未能接通，障礙物未能清除，影響進場施工時

4.3.2 甲方供應的材料、設備、成品或半成品未能保證施工需要或因交驗時發(fā)現(xiàn)缺陷需要修、配、代、換而影響進度時

4.3.3 工程量變化、設計變更或提供的工程地質(zhì)資料不準而影響進度時

4.3.4 在施工中因連續(xù)停電、停水 小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電每周累計超過 小時，影響正常施工時

4.3.5 因甲方或監(jiān)理簽證不及時而影響下一道工序施工

4.3.6 未按合同規(guī)定撥付工程預付款、進度款而影響施工

4.3.7 人力不可抗拒的因素而延誤工期

4.3.8 如基礎由甲方負責承擔，由于甲方延期或因土建質(zhì)量不合格而影響乙方的正常施工，及因甲方負責的其它工程項目交叉施工而影響乙方正常施工的，工期相應順延

4.3.9 其它因甲方不可預見原因造成的中途停工。

4.4 乙方在以上情況發(fā)生后的 天內(nèi)，就延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的經(jīng)濟支出向甲方代表提出書面報告，甲方代表收到后應在 天內(nèi)予以確認答復，逾期不予答復，乙方即可視為報告內(nèi)容和延期要求已被確認。

第5條 施工準備

5.1 甲方：

5.1.1 年 月 日前做好建筑紅線以外的“三通一平”，負責紅線外進場道路的維修，并接到施工現(xiàn)場。

5.1.2 年 月 日前，負責接通施工現(xiàn)場的施工用水源、電源、變壓器，要求滿足施工用水、用電量的需要。做好紅線以內(nèi)的場地平整及壓實、拆遷障礙物等工作，并提供相應的資料。

5.1.3 甲方負責設計時，合同簽訂后 天內(nèi)提供完整的建筑安裝施工圖 份及有關施工技術(shù)資料。

5.1.4 組織甲、乙方和設計單位及有關部門參加施工圖交底，并做好三方簽署的交底會審紀要，在 日內(nèi)分送有關單位，并在 日內(nèi)提供會審紀要和修改后的施工圖 份。

5.1.5 提供本工程前期施工資料，辦妥土建交驗手續(xù)、建筑規(guī)劃許可證、施工許可證、開工證、施工臨時用地、占用道路等合法手續(xù)協(xié)助乙方辦理現(xiàn)場施工人員暫住證等及其它甲方應該辦理的手續(xù)。甲方手續(xù)未辦理齊全不得影響乙方收款及竣工結(jié)算驗收。

5.1.6 甲方應在施工準備期屆滿前完成前述工作，并向乙方發(fā)出進場施工的書面通知。

5.2 乙方：

5.2.1 編制施工組織設計或施工方案，組織施工管理人員和材料、施工機械進場。

5.2.2 乙方在甲方許可的范圍內(nèi)搭建臨時辦公、生活設施。

5.2.3 提供辦理建筑施工許可證的有關資料，配合甲方代表的現(xiàn)場管理。

5.2.4 辦理施工安全手續(xù)、現(xiàn)場施工人員暫住證及其它乙方應該辦理的手續(xù)。

5.2.5 構(gòu)件已制作，具備發(fā)運安裝條件時，乙方應書面通知甲方，準備進場安裝。

第6條 雙方的職責

6.1 甲方的職責

6.1.1 甲方委派 同志為駐工地代表，具體行使下列權(quán)力、職責：

6.1.1.1 下達的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效

6.1.1.2 有權(quán)對乙方工程量的增減核實確認

6.1.1.3 有權(quán)代表甲方確認設計變更或工程洽商

6.1.1.4 有權(quán)代表甲方對乙方施工的工程進行驗收。

6.1.2 甲方先辦妥國家規(guī)定應辦理的一切相關施工手續(xù)，保證乙方的進場施工能順利進行，若在乙方進場施工后，甲方相關手續(xù)尚未辦妥，一切責任由甲方承擔并賠償乙方相關經(jīng)濟損失。施工場地具備“三通一平”等條件，并在開工后繼續(xù)負責解決以上事項的遺留問題。

6.1.3 組織乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底。該圖紙會審紀要經(jīng)甲方或甲方代表確認后，作為乙方預算、施工、決算的依據(jù)。

6.2 乙方的職責

6.2.1 乙方委派 同志為駐工地代表，具體行使下列權(quán)力、職責：

6.2.1.1 乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表，甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。

6.2.1.2 乙方代表按甲方或甲方代表批準的施工方案，和依據(jù)合同發(fā)出的指令，組織施工。

6.2.2 乙方根據(jù)圖紙合同的要求采購工程所需要的材料，并提供產(chǎn)品合格證。

6.2.3 遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規(guī)定。

6.2.4 乙方按有關規(guī)定，采取嚴格的安全防護措施，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，非乙方責任造成安全事故，由責任方承擔有關責任和費用。

第7條 施工與設計變更

7.1 正式的施工設計圖紙、說明和有關技術(shù)資料，作為制作施工的有效依據(jù)，開工前由甲方組織設計交底和三方會審作紀要，作為施工與結(jié)算的補充依據(jù)，甲、乙雙方均不得擅自修改，圖紙會審紀要在圖紙會審后 天內(nèi)各方予以簽字蓋章。

7.2 施工中如發(fā)現(xiàn)設計錯誤或不合理的地方，乙方應及時以書面形式通知甲方，由提供設計圖紙方及時會同設計等有關單位，共同研究確定修改意見或變更設計文件，乙方按修改或變更的設計文件進行施工。

7.3 甲方如需設計變更，須在制作前 天由原設計單位作正式修改通知書或修改圖紙，并且費用已經(jīng)業(yè)主確認后，乙方予以實施。重大修改或增加造價時，必須另行協(xié)商，簽訂補充協(xié)議。如構(gòu)件已經(jīng)制作后提出修改，甲方應賠償相應經(jīng)濟損失。造成工期延誤的，工期順延。

7.4 如由乙方提供設計圖紙及有關技術(shù)資料的，如甲方需變更設計時，應由甲方正式以書面通知乙方進行設計變更，辦法與上款相同。

7.5 經(jīng)甲方認可的設計變更，發(fā)生工程費用變動，工程款按實結(jié)算。

第11篇 承攬類-木制作產(chǎn)品定作承攬合同

甲方(定作方)：

法定代表人：

乙方(承攬方)：

法定代表人：

根據(jù)《民法典》及相關法律法規(guī)，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，就 項目木制作產(chǎn)品供貨事宜達成以下協(xié)議，以供雙方共同遵守：

一、產(chǎn)品基本情況

1.基本情況

總價款：￥： 元

其他相關費用： □送貨費 元 □安裝費 元 □測量、設計費： 元

□其他費用： 元

總計金額(大寫)： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 ￥： 元 (包含稅費)

2.乙方所供產(chǎn)品必須與雙方封存樣品一致，具體應達到以下標準：

1.《木制品制作企業(yè)主要材料采購規(guī)范》(mg-2-2008)

2.《木飾面生產(chǎn)安裝企業(yè)標準》(q/320500 jtl003-2009)

3.《木質(zhì)門生產(chǎn)安裝企業(yè)標準》(q/320500 jtl004-2009)

4.《固定家具生產(chǎn)安裝企業(yè)標準》(q/320500 jtl005-2009)

5. 其他

二、定作設計

□承攬方設計

1.承攬方應依據(jù)定作方需求，在 前將設計圖紙一式兩份交定作方，并由雙方簽字/蓋章確認后作為合同附件。

2.經(jīng)雙方同意方可更改并重新書面確認。更改所造成的責任(延期交貨、安裝和費用增減及損失)，由更改方承擔。

3.承攬方對設計方案提出保密要求的，定作方應遵守保密義務。

□ 定作方設計

1.定作方應當在本合同簽訂之日起 日內(nèi)將設計圖紙交付承攬方，雙方辦理圖紙的交接簽認手續(xù)。

2.定作方將技術(shù)資料及圖紙交付承攬方后 日內(nèi)，承攬方應當進行檢查復核。承攬方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理，應當及時書面通知定作方定作方應當在收到承攬方書面通知后 日內(nèi)書面回復。

3.承攬方進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的設計要求不合理，應當立即通知定作方 定作方應當在收到書面異議后的 日內(nèi)予以答復并提出修改意見。定作方未答復, 承攬方有權(quán)停止工作, 并及時通知定作方, 因此造成的損失由定作方賠償。

4.承攬方對于承攬的工作應當嚴格保密，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。

5.因定作方圖紙細節(jié)問題未能及時解決而耽誤的時間，交貨期按耽誤的時間順延。

三、付款方式

1.本合同簽訂后 日內(nèi)，定作方應支付 %即人民幣(大寫) (￥ 元)作為定金。

2. %尾款計人民幣(大寫) (￥ 元)，定作方于驗收結(jié)束后 天內(nèi)支付。

3. 約定收款賬戶：

指定收款賬號： 。

開戶行： 。

戶名： 。

四、 轉(zhuǎn)包

1.定作方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成

1.1 定作方同意承攬方將定作物的主要工作交由第三人完成的：

(1)承攬方可以交由第三人完成的工作包括： 。

(2)承攬方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

1.2 承攬方未經(jīng)定作方同意將主要工作交由第三人的，定作方有權(quán)解除合同，要求承攬方承擔賠償責任。

2.定作方(同意或不同意)將定作物的輔助工作交由第三人完成

2.1 定作方同意承攬方將定作物的輔助工作交由第三人完成的：

(1)承攬方可以交由第三人完成的輔助工作包括： 。

(2)承攬方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責

2.2 承攬方未經(jīng)定作方同意將輔助工作交由第三人的，定作方有權(quán)解除合同，并要求承攬方承擔賠償責任。

五、交貨方式、地點及驗收

1.交貨時間： 年 月 日

2.交貨地點： 。

3.交貨方式：□承攬方送貨 / □定作方自提

4.承攬方上門安裝，驗收標準按雙方認可的圖紙及文字說明為準。

5.驗收合格雙方簽署驗收單及結(jié)算單，驗收結(jié)算單作為最終付款依據(jù)驗收不合格乙方應予以返工，返工所需材料、工時由乙方承擔。

六、質(zhì)量保證

1.對所售貨物承攬方提供 年的保用期，在保用期內(nèi)因產(chǎn)品質(zhì)量問題致使不能正常使用，承攬方負責維修，費用由承攬方承擔。

質(zhì)保期內(nèi)承攬方應在接到定作方通知后24小時內(nèi)進行維修或更換處理，并承擔相關費用。若乙方未按甲方通知要求進行維護維修，甲方有權(quán)自行組織維修，所產(chǎn)生的費用由乙方承擔。

2.保用期后，定作方如需要承攬方維修的，承攬方收取成本費用。

3.保用期內(nèi)非產(chǎn)品質(zhì)量原因，而因其它原因造成產(chǎn)品損壞，定作方如需要承攬方維修的，承攬方收取成本費用。

七、承攬方違約責任

1.承攬方逾期交貨的，每逾期一天，應按貨款金額的 百分之一 向定作方支付違約金，同時仍應履行交貨義務。

逾期超過 十五天 的，定作方有權(quán)解除合同，并要求承攬方雙倍返還定金，并返還定作方已經(jīng)支付的全部貨款。

承攬方交付的定作物不符合合同規(guī)定，可由定作方暫時代為保管，承攬方應當償付定作方實際支付的保管費。

承攬方擅自更換定作方提供的原材料或零部件，或未經(jīng)同意將承攬工作轉(zhuǎn)包給第三人的，定作方有權(quán)拒收，承攬方應當賠償定作方因此造成的全部損失。如定作方要求重新加工，承攬方應當按照要求加工，并承擔逾期交付的責任，按照15.2條款處理。

未經(jīng)定作方同意，承攬方擅自將承攬的主要工作交與第三人完成的，定作方有權(quán)解除合同，并要求承攬方賠償損失。

八、定作方違約責任

1.定作方逾期付款的，每逾期一天，應按逾期金額的 千分之一 向承攬方支付違約金，同時仍應履行付款義務。

逾期超過十五 日的，承攬方有權(quán)解除本合同。解除合同時，定作方已經(jīng)支付的款項不再退還，且承攬方無需再向定作方交付貨物。

2.定作方如未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供圖紙等或未完成必要的輔助工作和準備工作，經(jīng)催告后定作方在合理期限內(nèi)仍不履行的，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

3.定作方中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應賠償因此給承攬方造成的損失。

4.定作方無故解除合同，應賠償合同總計金額的 %違約金。

5. 承攬方送交定作物的，定作方無故拒絕接收定作物，賠償因此給承攬方造成的損失。定作方自提定作物的，如超過合同規(guī)定期限領取定作物的，應當承擔承攬方實際支付的保管費。

九、留置權(quán)

定作方未按合同約定及時支付承攬方報酬的，承攬方有留置定作物的權(quán)利。雙方約定，承攬方給予定作方 天履行債務期間。(不得少于60天)如前述履行債務期間屆滿，定作方仍未支付報酬的，承攬方可將財產(chǎn)折價變賣或拍賣，但以未支付報酬總額為限，超出此范圍的，定作方可請求承攬方承擔損害賠償責任。

十、爭議解決

1.本合同的簽訂、解釋及其在履行過程中出現(xiàn)的、或與本合同有關的糾紛之解決，受中華人民共和國現(xiàn)行有效的法律約束。

2.因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由合同各方協(xié)商解決，也可由有關部門調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第 種方式解決：

(1)提交位于 (地點)的 仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的，對各方均有約束力

(2)依法向 所在地有管轄權(quán)的人民法院起訴。

十一、其他

1.與本合同相關的訂貨單、提貨單、驗收單、報價表、設計圖紙等相關文件為合同附件，與本合同具有同等效力。

2.本協(xié)議一式二份，協(xié)議各方各執(zhí)一份。各份協(xié)議文本具有同等法律效力。

3.本協(xié)議經(jīng)各方簽署后生效。

簽署時間： 年 月 日

定作方(蓋章)：

聯(lián)系人：

聯(lián)系方式：

地址：

承攬方(蓋章)：

聯(lián)系人：

聯(lián)系方式：

地址：