- 目錄
第1篇 承包公司辦公室裝修合同
2023承包公司辦公室裝修發(fā)包人：(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包人：(以下簡(jiǎn)稱乙方)
依照《中華人民共和國(guó)建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條工程概況
1.工程名稱：辦公室裝飾
2.工程地點(diǎn)：
3.工程范圍室內(nèi)裝修(見(jiàn)預(yù)算清單)
4.工程承包方式：本工程采用半包工包料方式承包(參見(jiàn)附件清單)
5.工程造價(jià)：
(1)工程預(yù)算總造價(jià)為￥元，大寫人民幣元整。
(2)本工程總造價(jià)計(jì)算依據(jù)
(3)、以工程設(shè)計(jì)施工圖紙及設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證為依據(jù)。
(4)、施工中甲、乙雙方確認(rèn)的施工障礙引起的變更或增加措施等費(fèi)用。
(5)、施工中甲方要求新增加的項(xiàng)目費(fèi)用。
第二條工程期限
1.經(jīng)甲、乙雙方商定本工程合同工期為天(日歷)，具體開(kāi)竣工時(shí)間以甲、乙雙方簽訂的開(kāi)工報(bào)告為準(zhǔn)。
2.本工程計(jì)劃開(kāi)工日期為年月日，計(jì)劃竣工日期為年月日。
3.本工程在施工過(guò)程中，如遇下列情況，可順延工期
(1)由于不可抗力造成無(wú)法正常施工的;
(2)由于甲方原因影響連續(xù)施工的(包括工程付款不到位);
(3)由于設(shè)計(jì)變更或設(shè)計(jì)未確定的;
(4)由于未辦妥相關(guān)物業(yè)或行政審批手續(xù)的;
(5)由于施工工地(非乙方原因)一月內(nèi)停電停水停氣造成停工累計(jì)超過(guò)8小時(shí);
(6)由于甲方原因不能及時(shí)配套或配套單位不能配合而影響施工的。
第三條工程施工準(zhǔn)備與雙方責(zé)任
1.甲方責(zé)任
(1)開(kāi)工前甲方協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系，辦妥進(jìn)場(chǎng)手續(xù)，甲方承擔(dān)進(jìn)場(chǎng)手續(xù)費(fèi)用。
(2)組織好設(shè)計(jì)交底及圖紙會(huì)審工作。
(3)委托為甲方代表，實(shí)行工程質(zhì)量、進(jìn)度監(jiān)理，代表甲方處理工程日常事宜。
(4)開(kāi)工前1天，甲方騰空裝修場(chǎng)地以便工程開(kāi)工。
(5)做好甲方提供材料及設(shè)備的供應(yīng)，落實(shí)建設(shè)資金，按期撥付工程預(yù)付款，辦理現(xiàn)場(chǎng)簽證，竣工驗(yàn)收。
2.乙方責(zé)任
(1)提供完整的施工圖紙及施工技術(shù)資料。
(2)開(kāi)工前組織有關(guān)人員熟悉施工圖紙和設(shè)計(jì)資料，編制施工圖預(yù)算和施工組織計(jì)劃，制定施工總計(jì)劃進(jìn)度。
(3)做好施工準(zhǔn)備工作，組織好人員及材料設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)、采購(gòu)、供應(yīng)和管理。
(4)嚴(yán)格按施工圖與說(shuō)明書施工，確保工程質(zhì)量，按合同規(guī)定的時(shí)間如期完工和交付，并承擔(dān)雙方約定的維修保養(yǎng)協(xié)議相關(guān)規(guī)定。人為損壞的修理由責(zé)任方負(fù)責(zé)，并承擔(dān)費(fèi)用。
(5)委托為乙方代表，代表乙方與甲方代表人員接洽。
第四條工程價(jià)款及支付
1.本工程合同預(yù)算以施工圖及施工方案的工作量為依據(jù)編制。
2.由物業(yè)收取的管理配合、裝修押金等相關(guān)費(fèi)用，由甲方支付。
3.本工程合同總價(jià)為￥。
4.支付采取按工程進(jìn)度分段付款方式。
5.分段付款的時(shí)間及相應(yīng)金額為
(1)合同簽訂時(shí)付合同價(jià)50%，計(jì)￥(元整);
(2)玻璃進(jìn)場(chǎng)時(shí)付合同價(jià)45%，計(jì)￥(元整);
(3)工程竣工時(shí)，付總價(jià)的5%，計(jì)￥(元整);
工程變更項(xiàng)目款項(xiàng)于雙方確認(rèn)，付完此款項(xiàng)方可施工增加工程。
第五條施工質(zhì)量與設(shè)計(jì)變更
1.堅(jiān)持按圖施工，任意一方不得隨意變更設(shè)計(jì)，如遇下列情況給乙方造成損失，應(yīng)由責(zé)任方負(fù)擔(dān)。
(1)發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)有錯(cuò)誤或嚴(yán)重不合理，乙方通知甲方后，甲方應(yīng)在三天內(nèi)與設(shè)計(jì)單位商定，發(fā)出變更設(shè)計(jì)文件，甲、乙雙方簽協(xié)后方準(zhǔn)施工。
(2)設(shè)計(jì)變更超出原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)模時(shí)，甲方必須按審批程序重新報(bào)批，甲、乙雙方簽協(xié)后方準(zhǔn)施工。
(3)如因甲方投資不足，不能及時(shí)撥付工程進(jìn)度款，造成中途停建、緩建，甲、乙雙方應(yīng)商定對(duì)在建工程做到安全到位，并由甲方承擔(dān)乙方的經(jīng)濟(jì)損失。
(4)如因乙方施工技術(shù)、質(zhì)量和原材料不達(dá)標(biāo)，造成中途停建、緩建，甲乙雙方應(yīng)商定對(duì)在建工程做到安全到位，并由乙方承擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失。
2.乙方如遇到重要及復(fù)雜的隱蔽工程內(nèi)容，可通知甲方共同驗(yàn)收，如甲方未按時(shí)參加，乙方可自行檢查驗(yàn)收，甲方應(yīng)予承認(rèn)。
第六條工程竣工驗(yàn)收及結(jié)算
1.乙方在工程竣工前書面或口頭通知甲方驗(yàn)收。
2.甲方應(yīng)在接到驗(yàn)收通知組織驗(yàn)收并在驗(yàn)收后出具工程驗(yàn)收證明。
3.工程未經(jīng)驗(yàn)收，甲方提前使用，應(yīng)視為甲方已確認(rèn)工程合格，若使用后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，由甲方承擔(dān)責(zé)任。
4.乙方于工程竣工后，提供一年的免費(fèi)維修服務(wù)，但不包含人為原因造成的損壞部分。
第七條工程安全生產(chǎn)、文明施工
1.甲方對(duì)乙方承擔(dān)的工程要做好安全交底，明確安全要求并進(jìn)行監(jiān)督檢查，雙方應(yīng)按規(guī)定協(xié)商相關(guān)安全生產(chǎn)責(zé)任和治安消防事宜。
2.乙方必須認(rèn)真貫徹安全生產(chǎn)、文明施工的規(guī)章制度，做好安全生產(chǎn)、文明施工教育工作，嚴(yán)格安全操作規(guī)程、文明施工要求及嚴(yán)格執(zhí)行治安消防條例。
3.工程在施工期間，乙方人員發(fā)生工傷和急病等，甲方有提供方便、協(xié)助搶救義務(wù)，責(zé)任和費(fèi)用均由責(zé)任方負(fù)擔(dān)。
第八條工程處罰及仲裁
1.按本工程合同工期拖延一天，按工程總造價(jià)的千分之二進(jìn)行處罰，工期處罰待本工程竣工后一次結(jié)清。若因一方違約，由違約方承擔(dān)合同價(jià)的30%的違約金。
2.甲方拖延結(jié)算及付款，按國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3.本合同在執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生合同糾紛，當(dāng)事人雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商，協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可申請(qǐng)雙方上級(jí)主管部門或建設(shè)主管部門進(jìn)行調(diào)解，調(diào)解不成時(shí)可向工程所在地的仲裁委員會(huì)提請(qǐng)仲裁或者向工程所在地人民法院提起訴訟。
第九條附則
1.本合同未盡事宜，雙方及時(shí)協(xié)商增補(bǔ)條款，補(bǔ)充條款與本合同具有同等法律效力。
2.本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份;工程預(yù)算書貳份，雙方各執(zhí)壹份。
3.本合同經(jīng)雙方簽蓋章后生效，工程竣工驗(yàn)收交付后保修期滿，工程價(jià)款結(jié)清自動(dòng)終止。
4.本合同有效附件。
(一)乙方提供平面圖紙;
(二)工程預(yù)算書;
(三)補(bǔ)充條款;
(四)其他。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
法定代表人：法定代表人：
單位地址：?jiǎn)挝坏刂罚?/p>
電話：電話：
第2篇 個(gè)人承包公司工程合同
2023個(gè)人承包公司工程承包經(jīng)營(yíng)合同
發(fā)包方(甲方)：_________________有限責(zé)任公司
承包方(乙方)：_________________
鑒于
甲方基于公司(以下簡(jiǎn)稱公司)發(fā)展及管理需要，與乙方協(xié)商一致，將公司經(jīng)營(yíng)權(quán)在本合同期限內(nèi)發(fā)包給乙方以供經(jīng)營(yíng)。為了厘清雙方權(quán)利義務(wù)，特于簽訂此合同。
第一章總則
第一條承包事項(xiàng)：_________________公司所有與經(jīng)營(yíng)管理相關(guān)的事宜。
第二條承包經(jīng)營(yíng)的方式：_________________發(fā)包方在承包經(jīng)營(yíng)期限內(nèi)將公司全部經(jīng)營(yíng)權(quán)發(fā)包給承包方。承包經(jīng)營(yíng)期間,由承包方獨(dú)立核算、依法納稅、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧。
第三條承包經(jīng)營(yíng)期間,承包方必須在本公司的法定經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)(以本公司企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn))。
第二章承包的期限、費(fèi)用
第四條承包經(jīng)營(yíng)的期限為年,即從年月日起至年月日止。
第五條承包費(fèi)為元/年(大寫：_________________人民幣每
年)，五年共計(jì)元(大寫：_________________人民幣)。承包費(fèi)用在本合同簽訂后5日內(nèi)支付完畢。
第六條承包期間包括但不限于人員工資福利、社會(huì)保險(xiǎn)、工傷事故、房屋租金、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、寬帶費(fèi)、電話費(fèi)等與公司經(jīng)營(yíng)管理相關(guān)的全部費(fèi)用均由承包方支付。
第三章承包方的權(quán)利與義務(wù)
第六條承包方在承包期間,對(duì)承包事項(xiàng)享有自主、獨(dú)立的的經(jīng)營(yíng)權(quán)。承包方在承包期間享有以下權(quán)利：_________________
6.1有權(quán)組建公司的管理團(tuán)隊(duì)、聘任公司經(jīng)理和各部門負(fù)責(zé)人,組建公司領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。承包期滿或合同解除后,該部分人員的安置費(fèi)用由承包方承擔(dān)。
甲方：___________
乙方：___________
第3篇 被上級(jí)承包公司拖欠派件費(fèi)，快遞點(diǎn)該怎么辦？
某片區(qū)快遞點(diǎn)，因?yàn)榭爝f業(yè)務(wù)承包公司遲遲未支付派件費(fèi)，導(dǎo)致派件員罷工，影響了派送業(yè)務(wù)，快遞點(diǎn)可以怎么做？佛山萬(wàn)林律師所根據(jù)其代理的案件予以匯總說(shuō)明。
【案情簡(jiǎn)介】
佛山市某快遞公司將公司某片區(qū)的快遞業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給佛山市某貨運(yùn)代理公司，由賴某作為負(fù)責(zé)人承攬經(jīng)營(yíng)某片區(qū)的快遞業(yè)務(wù)，由貨運(yùn)公司每個(gè)月向賴某支付上一月的派件費(fèi)。2018年12月，貨運(yùn)公司遲遲未將11月的派件費(fèi)結(jié)算，在賴某不斷催促后仍不予支付，由于貨運(yùn)公司不支付派件費(fèi)的行為，導(dǎo)致無(wú)法支付站點(diǎn)派件員的工資，站點(diǎn)員工進(jìn)行罷工，影響了正常派件。2018年12月25日，賴某催促貨運(yùn)公司支付派件費(fèi)，并給予兩天的寬限期，但2018年12月27日，貨運(yùn)公司還是未能支付，賴某認(rèn)為雙方承攬關(guān)系已經(jīng)解除。2018年12月28日，賴某發(fā)現(xiàn)自己在工作系統(tǒng)中顯示已離職，之后，派件員對(duì)賴某提起勞動(dòng)仲裁，要求賴某支付派件工資。年6月，賴某以站點(diǎn)名義向法院起訴，要求貨運(yùn)公司支付派件費(fèi)，同時(shí)要求上一級(jí)公司承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。立案后，貨運(yùn)公司向法院提起反訴，要求站點(diǎn)賠償遲延送件的損失。
【判決裁決】
一審判決：一、被告貨運(yùn)公司向該站點(diǎn)支付派件費(fèi)109318.3元；
二、駁回該站點(diǎn)其他訴訟請(qǐng)求；
三、駁回貨運(yùn)公司的反訴請(qǐng)求；
【爭(zhēng)議焦點(diǎn)】
一、站點(diǎn)與該貨運(yùn)公司屬于什么關(guān)系？
二、將業(yè)務(wù)分包出去的上一級(jí)公司需不需要承擔(dān)責(zé)任？
【意見(jiàn)分歧】
1、雙方承攬關(guān)系何時(shí)解除，站點(diǎn)是否需要支付因員工罷工造成延遲派件的損失？
2、貨運(yùn)公司所欠的派件費(fèi)是不是可以在因延遲派件造成損失中扣除？
【律師解析】
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》第二百五十一條規(guī)定 承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報(bào)酬的合同。承攬包括加工、定作、修理、復(fù)制、測(cè)試、檢驗(yàn)等工作。
站點(diǎn)通過(guò)承接貨運(yùn)公司該片區(qū)的快遞業(yè)務(wù)，與貨運(yùn)公司形成承攬關(guān)系。依《中華人民共和國(guó)民法典》第二百六十三條 定作人應(yīng)當(dāng)按照約定的期限支付報(bào)酬。貨運(yùn)公司在站點(diǎn)完成任務(wù)后，有義務(wù)向其支付報(bào)酬。在經(jīng)過(guò)賴某催促，貨運(yùn)公司還遲遲未交付費(fèi)用的情況下，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》第九十四條規(guī)定：“有下列情形之一的，當(dāng)事人可以解除合同；……（三）當(dāng)事人一方遲延履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行；……”第九十六條第一款規(guī)定：“當(dāng)事人一方依照本法第九十三條第二款、第九十四條的規(guī)定主張解除合同的，應(yīng)當(dāng)通知對(duì)方，合同自通知到達(dá)對(duì)方時(shí)解除。對(duì)方有異議的，可以請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)確認(rèn)解除合同的效力”站點(diǎn)有權(quán)依據(jù)上述法律規(guī)定解除合同關(guān)系，雙方解除承攬關(guān)系。因?yàn)殡p方承攬關(guān)系已解除，此后所產(chǎn)生的各項(xiàng)派件損失與站點(diǎn)不存在關(guān)聯(lián)性。站點(diǎn)無(wú)需向貨運(yùn)公司賠償，但貨運(yùn)公司需要向站點(diǎn)支付應(yīng)支付的派件費(fèi)。
第4篇 個(gè)人承包公司業(yè)務(wù)合同
甲方：×××公司
乙方：
公司系甲、乙雙方共同組建并經(jīng)依法核準(zhǔn)設(shè)立的有限責(zé)任公司，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，就該公司承包給甲方經(jīng)營(yíng)的有關(guān)事宜達(dá)成協(xié)議如下：
一、公司承包給甲方經(jīng)營(yíng)，自年 月 日止，共計(jì)年。
二、承包期間，甲方必須保證每年交納承包款 萬(wàn)元，該承包款就體現(xiàn)在該公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表內(nèi)，在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后二個(gè)月內(nèi)由甲、乙雙方按法律規(guī)定進(jìn)行分紅。超出承包款部分的利潤(rùn)歸甲方所有。
三、承包期間，甲方經(jīng)營(yíng)虧損，由甲方自負(fù)。承包期間，所有的債權(quán)債務(wù)關(guān)系均由甲方自行處理，由此造成公司財(cái)產(chǎn)損失的，應(yīng)由甲方承擔(dān)賠償責(zé)任。
四、在承包期間，甲方享有充分的經(jīng)營(yíng)自主權(quán)和人事權(quán)。經(jīng)營(yíng)資金由甲方自籌（該公司的注冊(cè)資金也交由甲方用于經(jīng)營(yíng)），經(jīng)營(yíng)人員和所有的財(cái)會(huì)人員由甲方自行聘任或委派，經(jīng)營(yíng)人員的工資、獎(jiǎng)金也由甲方支付但可列入公司的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用帳內(nèi)。
五、承包期間，甲方必須遵守法律、行政法規(guī)的規(guī)定，依法經(jīng)營(yíng)，按照工商、稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定和要求辦理公司年檢、送交會(huì)計(jì)報(bào)表并依法納稅。
六、本協(xié)議生效三天內(nèi)，承包公司的公章、合同專用章、財(cái)務(wù)專用章、銀行帳號(hào)及財(cái)務(wù)帳冊(cè)由雙方列清單移交給甲方，雙方確認(rèn)。
七、本協(xié)議未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
八、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后即生效。
九、本協(xié)議如發(fā)生糾紛，由甲方所在地法院受理管轄。
十、本協(xié)議一式二份，甲方雙方各執(zhí)二份。
甲方：浙江省×××公司 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
年月日
