- 目錄
第1篇 建筑工裝室內(nèi)裝修施工合同
2023建筑工裝室內(nèi)裝修施工委托合同書單位：___________________(以下簡稱甲方)主任設(shè)計師：___________________(以下簡稱乙方)
經(jīng)招標甲方委托乙方擔(dān)任裝飾設(shè)計工作，雙方同意遵守以下條款：
一、裝飾工程地點
_______________________
二、裝飾工程設(shè)計項目___________________
三、乙方應(yīng)進行現(xiàn)場勘測，并根據(jù)甲方提供資料辦理下列事宜_______________________
1、提出設(shè)計方案圖(平面、立面、透視效果圖)。
2、編制初步設(shè)計文件。
3、在設(shè)計方案確定后，繪制施工圖，并建議其所需購置的室內(nèi)裝飾用品、材料及色樣等。
4、編制工程概算及施工說明書。
5、與施工單位負責(zé)人商討工程中的問題。
6、供給工程需要的詳圖。
7、監(jiān)督指導(dǎo)工程施工。
8、施工時，解釋圖紙和協(xié)助解決技術(shù)上的疑難問題。
乙方提出的設(shè)計方案必須經(jīng)甲方審核，參照甲方意見進行修改，以不違反合同規(guī)定為原則，在協(xié)商基礎(chǔ)上達到雙方滿意。
四、總設(shè)計費計人民幣____萬元
五、設(shè)計費付款方式_______________________
1、簽約時，付總設(shè)計費的____%;
2、交施工圖時，付總設(shè)計費的____%;
3、工程竣工驗收后30日內(nèi)付總設(shè)計費的____%。
以上每項款目都應(yīng)一次付清。
若施工設(shè)計圖已完成，而工程非因設(shè)計原因未能進行時，則甲方應(yīng)繼續(xù)按第2、3項付款。
六、甲方有特殊情況，必須終止設(shè)計的進行，應(yīng)書面通知乙方，甲方應(yīng)付乙方接到通知時已完成部分設(shè)計的費用。
七、乙方為本合同所設(shè)計的圖紙保有版權(quán)，只供甲方作為本合同書指定地點施工或宣傳專用，若乙方有本合同施工以外其它用途，應(yīng)預(yù)先征得甲方同意。
八、除有第六條的情況發(fā)生外，甲方不得另行委托他人設(shè)計，否則乙方憑證明文件，通知甲方解除委托合同，沒收已收的設(shè)計費用，甲方向乙方賠償毀約的費用。
九、甲、乙雙方根據(jù)工程實際進展確定圖紙交接時間，乙方不得拖延，若因乙方拖延時間造成工程停工，應(yīng)接受甲方處罰，因甲方更改變動設(shè)計時間順延并應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定補償乙方費用。
十、本合同書系指委托設(shè)計，如需施工另行簽訂施工委托合同書。
十一、甲方訂立工程施工合同時，應(yīng)約束承包方(施工方)服從乙方監(jiān)督指導(dǎo)工程的進行，若承包方與乙方有爭議，甲方應(yīng)出面協(xié)調(diào)。若因施工發(fā)生困難，要求更改設(shè)計時，乙方應(yīng)征得甲方同意，修改設(shè)計圖紙。
十二、甲方在初步設(shè)計批準后，不得再以設(shè)計內(nèi)容不滿意為由，拒絕付設(shè)計費，雙方應(yīng)以合作的態(tài)度協(xié)商解決。
十三、本合同書為雙方同意簽訂，雙方不得以其它文件提出對本合同書作其他解釋。本委托合同書中如某一項經(jīng)雙方協(xié)商同意無效時，不得影響其他條款的實施。
十四、雙方就本合同書約定的條款有所爭議時，經(jīng)雙方同意可請所在地主管部門調(diào)解，甲、乙雙方均應(yīng)服從所作的調(diào)解，切實執(zhí)行，調(diào)節(jié)費用由雙方分擔(dān)。
十五、甲、乙雙方同意以_____人民法院為仲裁法院。
本合同一式陸份，由甲、乙雙方各執(zhí)叁份，均具有同等效力。本委托合同書自簽訂之日起生效。
發(fā)包方：_______________________________承包方：_______________________________
第2篇 建筑室內(nèi)裝修熱門合同范本
甲方：
乙方：
根據(jù)《 民法典 》以及有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)甲方委托乙方為工廠裝修，為按時、按量完成裝修，明確雙方在工程施工過程中的權(quán)利、義務(wù)與責(zé)任，經(jīng)雙方友好協(xié)商，在平等互利的基礎(chǔ)上，簽訂如下協(xié)議，以資共同遵守執(zhí)行。
一、工程項目
1、工程名稱：___xxxx_______xxxx__________裝修工程。
2、工程項目：隔墻
二、工程制作及內(nèi)容
1、工廠區(qū)、隔墻75龍骨主架、封6厘水泥板1層、防火棉1層。
2、承包方式：包工、包料。
三、工程裝修單價：___xxxx__________元。
四、工程裝修綜合價：約人民幣___xxxx_______元，大寫人民幣___xxxx_______xxxx_________元。
五、結(jié)算方式：以實際工程量計算。
六、雙方責(zé)任：
(一)、乙方責(zé)任
1、乙方應(yīng)按工廠常規(guī)需求安裝，保質(zhì)保量完成工程。
2、不得在工地有毆打情況，不準在工作場所賭博。
3、保證工程按時按量完工。
4、乙方應(yīng)按甲方指定的時間及時進場施工，乙方應(yīng)從___xxxx___年____月____日進場開工至___xxxx___年____月____日。
(二)甲方責(zé)任
1、提供乙方每層水、電，保證工作場地?zé)o大障礙，于甲方因素，乙方未通完成工程，乙方概不負責(zé)。
2、在施工時，甲方應(yīng)配合乙方所需要的要求，讓工程能按時完工以工程量進度按時付款。
六、付款方式
簽訂合同以下，甲方應(yīng)支付乙方人民幣___xxxx______元，大寫人民幣___xxxx__________元作為 訂金 ，工人進場應(yīng)支付人民幣___xxxx______元，大寫人民幣___xxxx_______xxxx______元，其它 工程款 待工程完全部完工后，甲方應(yīng)在一星期內(nèi)付清乙方余下所有工程款。
七、 違約責(zé)任
除不可抗拒的外力因素，任何一方都不能違背合同條款，否則造成經(jīng)濟損失由違約方負責(zé)。
八、其他事項
1、本協(xié)議執(zhí)行中，如一方不履行協(xié)議而造成經(jīng)濟損失，應(yīng)由違約方負責(zé)賠償所有損失。
2、本協(xié)議自甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
3、本協(xié)議一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，涂改無效。
甲方(簽名)： 乙方(簽名)： 身份證 號： 身份證號：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
___xxxx___年____月____日
第3篇 建筑室內(nèi)裝修合同
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
根據(jù)《中華人民共和國民法典》，以及裝飾行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，并共同履行。
第一條 工程項目
甲方委托乙方承擔(dān)以下設(shè)計任務(wù)：
工程地址：_____________________________
房型： ，用途： ，建筑面積 2。
第二條 設(shè)計收費及支付方法
(一) 本工程設(shè)計收費按照國家和現(xiàn)行市場收費標準執(zhí)行。
乙方設(shè)計按房屋套內(nèi)面積每平方米人民幣 元收取設(shè)計費，共計人民幣元;不足100平方米的按100元平方米計算。
(二)付款方式
甲方應(yīng)按住房的建筑面積30%支付設(shè)計定金，乙方設(shè)計師在 天內(nèi)完成平面方案布局圖和相關(guān)視覺案例圖片若干張。
乙方完成以上基礎(chǔ)方案后，甲方可對設(shè)計方案提出總體要求，并與設(shè)計師就其中裝飾設(shè)計進行細致的恰談溝通，在甲方支付50%設(shè)計費，計人民幣 元后，乙方設(shè)計師將在天內(nèi)完成全套施工圖紙。
全套設(shè)計圖紙完成后，甲方可與乙方就裝飾設(shè)計及工藝標準等方面的諸多細節(jié)問題進行深入探討，若有更改意見，可由乙方設(shè)計師調(diào)整完善，設(shè)計師認真繪制更改圖紙，直至客戶滿意簽字確認。甲方支付余下50%設(shè)計費，計人民幣 元。若甲方提出較大風(fēng)格改動，需另行支付設(shè)計費，具體收費將參照原收費標準確定，設(shè)計時間也應(yīng)相應(yīng)順延。
設(shè)計費總價在人民幣5000元以上者，乙方提供彩色三維效果圖或手繪圖一張。滿10000元，提供效果圖兩張或手繪圖兩張。另外需要增加的以每張人民幣800元計算，甲方支付效果圖費用后設(shè)計師在
甲方若付清設(shè)計費余額，乙方可將全套圖紙交給甲方，乙方設(shè)計師擇時到現(xiàn)場三次負責(zé)指導(dǎo)或施工放樣，以獲得完美的設(shè)計效果(非上海地區(qū)甲方報銷機票及住宿)。
簽字確認以后的設(shè)計圖紙，若因甲方原因再次提出較大改動或修改的，需另行支付設(shè)計費，具體收費將參照原收費標準雙方協(xié)商確定，設(shè)計時間也應(yīng)相應(yīng)順延。
第三條 設(shè)計內(nèi)容及完成日期的約定
(一) 乙方提供的設(shè)計圖中應(yīng)有詳細的設(shè)計說明。
(二) 平立面圖
1、 原房型圖
2、 墻體改造圖
3、 平面家具布置圖
4、地面圖
5、天花圖
6、現(xiàn)場制作的家具立面圖(根據(jù)實際情況出或者不出)
7、門立面圖(根據(jù)實際情況出或者不出)
6、廚房、衛(wèi)生間局部立面圖(定做的廚房除外)
7、電視背景墻立面圖
8、其它現(xiàn)場需施工墻面的立面圖
(三) 剖面圖
1、應(yīng)標明材質(zhì)、用料、顏色等
2、門窗套剖面圖
3、玄關(guān)剖面圖
4、天花剖面圖
5、電視背景墻剖面圖
6、其它需施工處剖面圖
(四) 水電施工圖
(五) 甲乙雙方約定，從合同生效之日起，7天內(nèi)完成平面方案圖; 平面方案甲方通過后，乙方在7天內(nèi)完成全套施工圖。
第四條 雙方責(zé)任
(一)甲方責(zé)任
1、如期向乙方提交設(shè)計所需的資料(物業(yè)認可的房型圖、結(jié)構(gòu)平面圖)，并保證所提交資料質(zhì)量達到工程設(shè)計要求;
2、按約定的日期和數(shù)量付給乙方預(yù)付款和工程設(shè)計費;
3、本工程建筑材料、設(shè)備的加工定貨如需乙方設(shè)計人員配合時，所需費用由甲方承擔(dān);
4、在甲乙雙方確定方案后，進行施工圖設(shè)計階段過程中，由于甲方原因需要變更原設(shè)計方案的(如整體風(fēng)格的變動、整體方案的推翻等，不包括個別房間布置和擺設(shè)的局部修改)，甲方須一次性付給乙方30%設(shè)計返工費，再進行
第二次方案設(shè)計;
(二)乙方責(zé)任
1、如期向甲方將付本合同規(guī)定的設(shè)計文件，并保證設(shè)計文件的質(zhì)量符合國家的有關(guān)規(guī)定、規(guī)范的要求，符合甲方的建設(shè)使用要求;
2、負責(zé)本合同所列工程設(shè)計項目開工前的設(shè)計交底工作(限一次);
第五條 違約責(zé)任
(一)由于乙方原因而沒有按本合同規(guī)定的時間提交設(shè)計文件時，乙方從應(yīng)提交日期的次日起計算，向甲方賠償延誤設(shè)計損失100元違約金天;
(二)乙方不履行合同時，應(yīng)雙倍返還甲方預(yù)付款，同時返還已收取預(yù)付款外的全部設(shè)計費;
(三)甲方未通過乙方所做的方案，乙方退還甲方預(yù)付款中的方案費，但測量費不退，同時方案圖紙歸乙方所有;
(四)甲方通過方案，但不認可施工圖，則甲方不退還所有預(yù)付款，同時不得帶走施工圖紙。
第六條 合同生效、中止與結(jié)束
(一) 本合同需經(jīng)甲方簽字、乙方加蓋單位法人公章(非法人公司需負責(zé)人章)后有效，本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字(或蓋章)的日期為準。
(二) 本合同以乙方向甲方提供本合同中規(guī)定的全部設(shè)計文件，甲方按本合同規(guī)定付清全部設(shè)計費之日起，結(jié)束本合同關(guān)系，本合同另有條款約定的除外。
第七條 合同糾紛解決方式
本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛，雙方協(xié)商不成時，采取下列第____種方式解決：
一、 向消費者委員會申請調(diào)解;
二、 向有管轄權(quán)的人民法院起訴;
三、 其它解決方式：_______________ 。
第八條 未盡事宜與附加條款
(一)本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商確定，并形成書面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。
(二)本合同附加條款如下：
1、 設(shè)計師負責(zé)本合同所列工程設(shè)計項目開工前的設(shè)計交底工作(限一次);
2、 設(shè)計師提供該項目施工期間及時解決與設(shè)計有關(guān)的技術(shù)問題(上門服務(wù)二次);
3、 設(shè)計師參加工程竣工的驗收(工地現(xiàn)場圖紙驗收)(一次);
4、 設(shè)計師提供陪同挑選家具和軟裝飾的服務(wù)(一次);
第九條 合同文本
一、 本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
二、 本合同簽訂后乙方不得轉(zhuǎn)包設(shè)計工程。
三、 本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
四、 合同履行完后自動終止。
甲 方： 乙 方：
簽 章： 簽 章：
簽約地址： 簽約地址：
第4篇 民事再審申請書（室內(nèi)裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定建筑施工資質(zhì)）
民事再審申請書
申請再審人（一審被告，二審上訴人）：酈先生，性別，出生日期，民族，工作單位，住址，公民身份號碼，聯(lián)系電話。
被申請人（一審被告，二審上訴人）：云南電網(wǎng)某局，住所地，統(tǒng)一社會信用代碼，聯(lián)系電話。
負責(zé)人：王某，該局局長。
被申請人（一審原告，二審上訴人）：肖某，性別，出生日期，民族，工作單位，住址，公民身份號碼，聯(lián)系電話。。
被申請人（一審被告，二審被上訴人）：昭通某公司，住所地，統(tǒng)一社會信用代碼，聯(lián)系電話。
法定代表人：李某，該公司執(zhí)行董事。
一、申請事由：
申請人再審人與被申請人因觸電人身損害賠償糾紛一案，不服云南省昭通市中級人民法院于2021年5月14日作出的（2021）云06民終550號民事判決書。申請再審人依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項：“當事人的申請符合下列情形之一的，人民法院應(yīng)當再審：......（六）原判決、裁定適用法律確有錯誤的；”之規(guī)定，向貴院申請再審。
二、申請再審的請求：
1.請求撤銷云南省昭通市中級人民法院于2021年5月14日作出的（2021）云06民終550號民事判決書。
2.改判申請再審人不承擔(dān)責(zé)任。
3.本案訴訟費用由被申請人承擔(dān)。
三、具體事實與理由：
申請事由符合《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項：“當事人的申請符合下列情形之一的，人民法院應(yīng)當再審：......（六）原判決、裁定適用法律確有錯誤的；”之規(guī)定，具體理由如下：
原審以國務(wù)院《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第二條和第七條之規(guī)定，認定申請再審人將四層水泥樓房一幢的內(nèi)墻及外墻承包給不具備資質(zhì)的被申請人肖某粉糊，對承攬人具有選任不當?shù)倪^錯，認定申請再審人承擔(dān)30%的責(zé)任是法律適用錯誤。
首先，室內(nèi)裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質(zhì)?！吨腥A人民共和國建筑法》并未要求從事室內(nèi)裝修裝飾施工，必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì)，故本案申請再審人將四層水泥樓房一幢的內(nèi)墻及外墻承包給不具備資質(zhì)的被申請人肖某粉糊，并無對承攬人選任不當?shù)倪^錯。
其次，建設(shè)部《建筑裝飾裝修工程設(shè)計與施工資質(zhì)標準》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設(shè)計與施工活動企業(yè)資質(zhì)等級的依據(jù)，但并未明確規(guī)定未取得資質(zhì)企業(yè)不得進行裝飾裝修工程施工。
再次，《建筑法》第四十九條規(guī)定，涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動的裝修工程，建設(shè)單位應(yīng)當在施工前委托原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)條件的設(shè)計單位提出設(shè)計方案；沒有設(shè)計方案的，不得施工。內(nèi)墻及外墻粉糊不是涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動的裝修工程，因此并不需要在施工前委托原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)條件的設(shè)計單位提出設(shè)計方案。
此外，參考最高人民法院（2014）民申字第938號朱某與祥云縣某煤礦其他合同糾紛申請再審民事裁定書，最高人民法院認為，關(guān)于本案《建筑裝飾工程施工合同》的效力問題?！吨腥A人民共和國建筑法》并未要求從事室內(nèi)裝修裝飾施工，必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì)，故本案朱某及其經(jīng)營的設(shè)計室未取得裝飾裝修工程施工資質(zhì)，不屬于適用《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條規(guī)定，應(yīng)當認定為合同無效的情形。建設(shè)部《建筑裝飾裝修工程設(shè)計與施工資質(zhì)標準》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設(shè)計與施工活動企業(yè)資質(zhì)等級的依據(jù)，但并未明確規(guī)定未取得資質(zhì)企業(yè)不得進行裝飾裝修工程施工，且該規(guī)定系部門規(guī)章，不能作為認定民事合同無效的法律依據(jù)。故朱某所持本案《建筑裝飾工程施工合同》因違反法律強制性規(guī)定應(yīng)認定為無效的主張，缺乏法律依據(jù)，本院不予采信。因此，室內(nèi)裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質(zhì)。申請再審人沒有過錯。
綜上所述，原審適用法律確有錯誤。申請再審人請貴院依法再審，糾正錯誤，維護申請再審人的合法權(quán)益。
此致
某高級人民法院
申請人：
年月日
第5篇 建筑室內(nèi)裝修合同標準范本
委托人：
設(shè)計人：
委托人委托設(shè)計人承擔(dān) 的室內(nèi)設(shè)計工作，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條 本合同依據(jù)下列法律 法規(guī) 簽訂：
1.1 《中華人民共和國 合同法 》、《中華人民共和國 建筑法 》。
1.2 國家及地方有關(guān)建筑工程勘察設(shè)計管理法規(guī)和規(guī)章。
第二條 本合同設(shè)計咨詢項目的內(nèi)容：
2.1 項目名稱： 室內(nèi)裝修設(shè)計
2.2 設(shè)計內(nèi)容：設(shè)計人依委托人所提供圖紙及相關(guān)數(shù)據(jù)，提供設(shè)計咨詢服務(wù)。 設(shè)計工程范圍見附件圖紙。設(shè)計人承擔(dān)之設(shè)計工作內(nèi)容：
2.
2.1 基本設(shè)計方案
2.
2.2 平面施工圖
2.
2.3 立面施工圖
2.
2.4 剖面施工圖
2.
2.5 節(jié)點詳圖
2.
2.6 空間效果圖
2.
2.7 弱電配置出線定點設(shè)計
2.
2.8 室內(nèi)吊頂空調(diào)出風(fēng)口設(shè)計(不含管線設(shè)計及風(fēng)量設(shè)計)
2.
2.9 室內(nèi)燈光設(shè)計及燈具建議書
2.
2.10 室內(nèi)建材建議及材料樣板
2.
2.11 潔具五金建議書
2.
2.12 家具方案建議書
2.
2.13 飾品采購及擺設(shè)建議書
第三條 委托人應(yīng)向設(shè)計人提供的有關(guān)資料、時間及期限：
第四條 設(shè)計人應(yīng)向委托人交付的設(shè)計資料及文件：
4.1 設(shè)計人依設(shè)計進展情況陸續(xù)向委托人提供所有設(shè)計圖紙的電子文件及藍圖肆套
第6篇 建筑室內(nèi)裝修熱門合同樣書
工 程 名 稱： 室內(nèi)裝修設(shè)計
工 程 地 點：
合 同 編 號：
委 托 人：設(shè) 計 人：簽署地：
簽訂日期：________年____月____日
室內(nèi) 裝修合同 書委托人：
法定代表人：項目聯(lián)系人：
通訊地址：電話： 022xxxx8888
傳真： 0228電子郵件：
設(shè)計人：法定代表人：項目聯(lián)系人：
通訊地址：電話：傳真：電子郵件：
委托人委托設(shè)計人承擔(dān) 的室內(nèi)設(shè)計工作，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條 本合同依據(jù)下列法律 法規(guī) 生效：
第二條 本合同設(shè)計咨詢項目的內(nèi)容：
2.1 項目名稱： 室內(nèi)裝修設(shè)計
設(shè)計工程范圍見附件圖紙。
第三條 委托人應(yīng)向設(shè)計人提供的有關(guān)資料、時間及期限：
第四條 設(shè)計人應(yīng)向委托人交付的設(shè)計資料及文件：
4.
1.1設(shè)計人于 合同生效 之日起____日內(nèi)，交付布局及概念設(shè)計所有成果
4.
1.2設(shè)計人于合同生效之日起____日內(nèi)，交付擴初設(shè)計施工圖及家具燈具表
4.
1.3設(shè)計人于合同生效之日起____日內(nèi)，交付裝飾擺設(shè)配飾成果
4.2設(shè)計人應(yīng)提交的具體成果文件：
基本設(shè)計方案平面施工圖立面施工圖剖面施工圖節(jié)點詳圖空間效果圖弱電配置出線定點設(shè)計室內(nèi)吊頂空調(diào)出風(fēng)口設(shè)計(不含管線設(shè)計及風(fēng)量設(shè)計)室內(nèi)燈光設(shè)計及燈具建議書室內(nèi)建材建議書及材料樣板潔具五金建議書家具方案建議書飾品采購及擺設(shè)建議書。設(shè)計人應(yīng)提交的具體成果文件應(yīng)一式 套份數(shù)
第五條 設(shè)計費用及支付方式
5.1設(shè)計費總額人民幣大寫： 元整。小x： 元。(含差旅、食宿)
5.2設(shè)計費的支付
5.
2.1 本合同生效之日起____日內(nèi)，委托人以電匯或 支票 方式支付設(shè)計費人民幣大寫： 元整，小x： 元
5.
2.2 設(shè)計人于合同生效之日起____日內(nèi)，交付布局及概念設(shè)計所有成果，經(jīng)委托人確認之日起____日內(nèi)，委托人以電匯或支票方式支付設(shè)計費人民幣大寫： 元整，小x： 元
5.
2.3 設(shè)計人于合同生效之日起____日內(nèi)，交付擴初設(shè)計施工圖及家具燈具表，經(jīng)委托人確認之日起____日內(nèi)，委托人以電匯或支票方式支付設(shè)計費人民幣大寫 元整，小x： 元
5.
2.4設(shè)計人于合同生效之日起____日內(nèi)，交付裝飾擺設(shè)配飾成果，經(jīng)委托人確認之日起____日內(nèi)，委托人以電匯或支票方式支付設(shè)計費人民幣大寫： 元整，小x： 元
5.
2.5 裝修施工完成驗收合格后，經(jīng)委托人確認之日起____日內(nèi)，委托人以電匯或支票方式支付設(shè)計費人民幣大寫： 元整，小x： 元
第六條 雙方責(zé)任：
6.
1.1委托人按本合同
第三條規(guī)定的內(nèi)容，在規(guī)定的時間內(nèi)向設(shè)計人提交基礎(chǔ)資料及文件，并對其完整性、正確性負責(zé)。委托人不得要求設(shè)計人違反國家有關(guān)標準或地方有關(guān)法規(guī)進行設(shè)計。如因委托人提供上述資料及文件不及時、不準確而引起設(shè)計失誤或返工，設(shè)計周期相應(yīng)順延?；蛩峤毁Y料作較大修改，致使設(shè)計人的設(shè)計需返工時，雙方除需另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議(或另訂合同)、重新明確有關(guān)條款外，委托人應(yīng)按返工的工作量向設(shè)計人支付返工設(shè)計費，具體金額由雙方協(xié)商確定。但設(shè)計人不得因此中止或停止設(shè)計工作。設(shè)計人的設(shè)計成果。
6.
1.4所有工作均按照合同約定的設(shè)計進度執(zhí)行，如因委托人因素造成的延誤，責(zé)任由委托人承擔(dān)。
6.
1.5委托人應(yīng)保護設(shè)計人的設(shè)計成果，未經(jīng)設(shè)計人同意，委托人對設(shè)計人交付的設(shè)計資料及文件除本合同項目所需外不得擅自修改、復(fù)制或向
第三人轉(zhuǎn)讓或用于本合同外的項目，如發(fā)生以上情況，設(shè)計人有權(quán)向委托人提出索賠。
6.
2.設(shè)計人責(zé)任：
6.
2.2設(shè)計人應(yīng)根據(jù)委托人提供的有關(guān)文件進行各階段設(shè)計設(shè)計人應(yīng)根據(jù)本合同約定進行各階段的工作。
6.
2.3設(shè)計人不得對已批準的設(shè)計擅自做任何增減或修改，如必須修改時，應(yīng)向委托人提出書面修改意見，并取得委托人的書面同意，否則，因此給委托人造成損失的設(shè)計人應(yīng)予賠償。
6.
2.4設(shè)計人按合同
第二條和
第四條規(guī)定的設(shè)計內(nèi)容、成果、時間及份數(shù)向委托人交付設(shè)計成果及文件。
6.
2.5 設(shè)計人應(yīng)于接到委托人通知____日內(nèi)前往項目現(xiàn)場，并提供全面詳細的指導(dǎo)。無特殊情況，設(shè)計人前往現(xiàn)場指導(dǎo)的次數(shù)每周不超過2次。
6.
2.6設(shè)計人交付的設(shè)計成果其 知識產(chǎn)權(quán) 歸屬委托人，并保證該成果不會侵犯他人的知識產(chǎn)權(quán)設(shè)計人不得復(fù)制、泄露、轉(zhuǎn)讓、部分轉(zhuǎn)讓或在其他任何設(shè)計中使用、抄襲、模仿本合同項下的全部或部分設(shè)計成果及委托人提交的產(chǎn)品圖紙等技術(shù)資料，如發(fā)生以上情況，委托人可要求設(shè)計人返還設(shè)計費，并賠償由此造成的經(jīng)濟損失。
6.
2.7 設(shè)計人應(yīng)通過設(shè)計交底及現(xiàn)場服務(wù)配合委托人指導(dǎo)現(xiàn)場施工(差旅費包括在設(shè)計費中)。
6.3保密義務(wù)
合同各方對履行本合同過程中知悉、了解和獲取的對方商業(yè)信息，包括但不限于與該項目以及與本合同方案設(shè)計有關(guān)的任何形式的資料、文件、信息等，均負有保密義務(wù)，未經(jīng)對方書面允許，不得向任何
第三方透露，否則，應(yīng)賠償因此給對方造成的一切損失。
第七條 違約責(zé)任 ：
7.1甲方應(yīng)按本合同
第五條規(guī)定的金額和時間交付設(shè)計費，超過規(guī)定時間十天仍無法履行支付義務(wù)的，從
第十一天開始每天支付應(yīng)付階段款額的萬分之二作為逾期 違約金 。逾期超過三十天以上的，乙方有權(quán)暫時中止合同，但事先應(yīng)書面通知甲方。
7.2由于乙方自身原因，延誤了本合同
第四條約定的設(shè)計文件交付時間，每逾期一天，應(yīng)減收該項目應(yīng)收設(shè)計費的萬分之二。逾期超過三十天，甲方有權(quán)書面通知乙方終止合同，乙方應(yīng)于接到通知后一周內(nèi)雙倍返還甲方已支付的總設(shè)計費金額，此 合同終止 。
7.3對本合同其它約定的違反，違約方均應(yīng)賠償因此給守約方造成的一切損失。
第八條 其 他
8.1 委托人要求設(shè)計人提供本合同
第二條及
第四條規(guī)定外的設(shè)計成果的，設(shè)計人另收工本費。具體金額由雙方協(xié)商確定。
8.2 委托人委托設(shè)計人承擔(dān)本合同項目內(nèi)容之外的工作服務(wù)的，另行支付設(shè)計費。
8.3 由于不可抗力因素致使合同無法履行時，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決。
8.4 本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決應(yīng)適用中國法律。本合同發(fā)生爭議雙方應(yīng)及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，雙方同意向合同簽署地有 管轄權(quán) 的人民法院 訴訟 解決。
8.5 本合同經(jīng)雙方簽章后生效。
8.6 本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，有關(guān)協(xié)議及雙方認可的往來傳真和會議紀要等均為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。
8.7 本合同一式四份，委托人和設(shè)計人各執(zhí)兩份。
委托人名稱
設(shè)計人名稱：
(蓋x) (蓋x)
簽約代表： 簽約代表： (簽字)
簽署日期：________年____月
(簽字) 簽署日期：________年____月____日____日
第7篇 建筑室內(nèi)裝修合同書
委托人：
設(shè)計人：
委托人委托設(shè)計人承擔(dān)的室內(nèi)設(shè)計工作，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條本合同依據(jù)下列法律法規(guī)簽訂：
1.1《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》。
1.2國家及地方有關(guān)建筑工程勘察設(shè)計管理法規(guī)和規(guī)章。
第二條本合同設(shè)計咨詢項目的內(nèi)容：
2.1項目名稱：室內(nèi)裝修設(shè)計
2.2設(shè)計內(nèi)容：設(shè)計人依委托人所提供圖紙及相關(guān)數(shù)據(jù)，提供設(shè)計咨詢服務(wù)。設(shè)計工程范圍見附件圖紙。設(shè)計人承擔(dān)之設(shè)計工作內(nèi)容：
2.1基本設(shè)計方案
2.2平面施工圖
2.3立面施工圖
2.4剖面施工圖
2.5節(jié)點詳圖
2.6空間效果圖
2.7弱電配置出線定點設(shè)計
2.8室內(nèi)吊頂空調(diào)出風(fēng)口設(shè)計
2.9室內(nèi)燈光設(shè)計及燈具建議書
2.10室內(nèi)建材建議及材料樣板
2.11潔具五金建議書
2.12家具方案建議書
2.13飾品采購及擺設(shè)建議書
第三條委托人應(yīng)向設(shè)計人提供的有關(guān)資料、時間及期限：
第四條設(shè)計人應(yīng)向委托人交付的設(shè)計資料及文件：
4.1設(shè)計人依設(shè)計進展情況陸續(xù)向委托人提供所有設(shè)計圖紙的電子文件及藍圖肆套
第8篇 建筑室內(nèi)裝修設(shè)計合同
2023建筑室內(nèi)裝修設(shè)計工程地點：
合同編號：
委托人：
設(shè)計人：
簽署地：
簽訂日期：________年____月____日
室內(nèi)裝修合同書委托人：
法定代表人：
項目聯(lián)系人：
通訊地址：
電話：
傳真：
電子郵件：
設(shè)計人：
法定代表人：
項目聯(lián)系人：
通訊地址：
電話：
傳真：電
子郵件：
委托人委托設(shè)計人承擔(dān)的室內(nèi)設(shè)計工作，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條本合同依據(jù)下列法律法規(guī)生效：
第二條本合同設(shè)計咨詢項目的內(nèi)容：
項目名稱：室內(nèi)裝修設(shè)計
設(shè)計工程范圍見附件圖紙。
第三條委托人應(yīng)向設(shè)計人提供的有關(guān)資料、時間及期限：
第四條設(shè)計人應(yīng)向委托人交付的設(shè)計資料及文件：
設(shè)計人于合同生效之日起____日內(nèi)，交付布局及概念設(shè)計所有成果
設(shè)計人于合同生效之日起____日內(nèi)，交付擴初設(shè)計施工圖及家具燈具表
設(shè)計人于合同生效之日起____日內(nèi)，交付裝飾擺設(shè)配飾成果
設(shè)計人應(yīng)提交的具體成果文件：
基本設(shè)計方案平面施工圖立面施工圖剖面施工圖節(jié)點詳圖空間效果圖弱電配置出線定點設(shè)計室內(nèi)吊頂空調(diào)出風(fēng)口設(shè)計室內(nèi)燈光設(shè)計及燈具建議書室內(nèi)建材建議書及材料樣板潔具五金建議書家具方案建議書飾品采購及擺設(shè)建議書。設(shè)計人應(yīng)提交的具體成果文件應(yīng)一式套份數(shù)
第五條設(shè)計費用及支付方式
設(shè)計費總額人民幣大寫：元整。小_：元。
設(shè)計費的支付
本合同生效之日起____日內(nèi)，委托人以電匯或支票方式支付設(shè)計費人民幣大寫：元整，小_：元
設(shè)計人于合同生效之日起____日內(nèi)，交付布局及概念設(shè)計所有成果，經(jīng)委托人確認之日起____日內(nèi)，委托人以電匯或支票方式支付設(shè)計費人民幣大寫：元整，小_：元
設(shè)計人于合同生效之日起____日內(nèi)，交付擴初設(shè)計施工圖及家具燈具表，經(jīng)委托人確認之日起____日內(nèi)，委托人以電匯或支票方式支付設(shè)計費人民幣大寫元整，小_：元
設(shè)計人于合同生效之日起____日內(nèi)，交付裝飾擺設(shè)配飾成果，經(jīng)委托人確認之日起____日內(nèi)，委托人以電匯或支票方式支付設(shè)計費人民幣大寫：元整，小_：元
裝修施工完成驗收合格后，經(jīng)委托人確認之日起____日內(nèi)，委托人以電匯或支票方式支付設(shè)計費人民幣大寫：元整，小_：元
第六條雙方責(zé)任：
委托人按本合同第三條規(guī)定的內(nèi)容，在規(guī)定的時間內(nèi)向設(shè)計人提交基礎(chǔ)資料及文件，并對其完整性、正確性負責(zé)。委托人不得要求設(shè)計人違反國家有關(guān)標準或地方有關(guān)法規(guī)進行設(shè)計。如因委托人提供上述資料及文件不及時、不準確而引起設(shè)計失誤或返工，設(shè)計周期相應(yīng)順延。或所提交資料作較大修改，致使設(shè)計人的設(shè)計需返工時，雙方除需另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議、重新明確有關(guān)條款外，委托人應(yīng)按返工的工作量向設(shè)計人支付返工設(shè)計費，具體金額由雙方協(xié)商確定。但設(shè)計人不得因此中止或停止設(shè)計工作。設(shè)計人的設(shè)計成果。
所有工作均按照合同約定的設(shè)計進度執(zhí)行，如因委托人因素造成的延誤，責(zé)任由委托人承擔(dān)。
委托人應(yīng)保護設(shè)計人的設(shè)計成果，未經(jīng)設(shè)計人同意，委托人對設(shè)計人交付的設(shè)計資料及文件除本合同項目所需外不得擅自修改、復(fù)制或向第三人轉(zhuǎn)讓或用于本合同外的項目，如發(fā)生以上情況，設(shè)計人有權(quán)向委托人提出索賠。
設(shè)計人責(zé)任：
設(shè)計人應(yīng)根據(jù)委托人提供的有關(guān)文件進行各階段設(shè)計設(shè)計人應(yīng)根據(jù)本合同約定進行各階段的工作。
設(shè)計人不得對已批準的設(shè)計擅自做任何增減或修改，如必須修改時，應(yīng)向委托人提出書面修改意見
甲方：
乙方：
年月日：
第9篇 建筑室內(nèi)裝修合同通用版
發(fā)包方(以下簡稱甲方)： 聯(lián)系電話：___________________
承包方(以下簡稱乙方)： 聯(lián)系電話：___________________
根據(jù)甲、乙雙方充分協(xié)商以及遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本工程的具體情況，簽訂本合同，雙方共同遵守。
一、工程概況
1、工程地址： 裝修面積：___________________設(shè)計師：___________________ 聯(lián)系電話：___________________
2、工程內(nèi)容：詳見效果圖(施工圖)及工程預(yù)算書。
3、本工程范圍：包工包料、包工期、包質(zhì)量、包安全和文明施工。
4、本工程工期為 天(日歷天)，自________年____月____日至________年____月____日，如遇雷雨天氣，不適宜施工特殊情況工期順延。
二、工程質(zhì)量和驗收標準
按圖紙、設(shè)計要求及國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范、規(guī)程和質(zhì)量檢驗標準驗收。
三、合同價款和支付方式
1、本工程預(yù)算總造價： (大寫)_________________ 本工程造價詳見工程預(yù)算表，如有增加工程項目，雙方另行協(xié)商。
2、付款方式：
11.2 工程驗收合格后，甲方對乙方提交的工程結(jié)算單進行審核自提交之日起____日內(nèi)如
1、提供完整的工程施工場地并協(xié)調(diào)好各部門、鄰居關(guān)系，以保障工程的順利進行。
2、提供乙方施工過程中的供水及供電。
3、負責(zé)審核圖紙并簽字認可，作為施工的依據(jù)。否則乙方有權(quán)不進行施工，工期順延。工程項目如變更或增加，雙方協(xié)商調(diào)整施工圖紙、工程費用及工期，否則乙方有權(quán)不進行修改或變更、增加。
4、負責(zé)隱蔽工程的隱蔽前驗收。
5、及時做好工程竣工后的組織驗收工作。
6、及時按本合同第三項付工程進度款給乙方。
五、乙方職責(zé)
1、嚴格按照甲方認可的圖紙施工。
2、切實按照工程設(shè)計相關(guān)規(guī)范嚴格操作精細施工，確保工程質(zhì)量與安全。
3、積極配合甲方做好環(huán)境衛(wèi)生及安全保衛(wèi)工作，并遵守小區(qū)有關(guān)管理制度。
4、負責(zé)整個工程預(yù)算確定項目所需材料的質(zhì)量，嚴格按工程設(shè)計方案所列質(zhì)量標準，選購材料。
5、負責(zé)及時配合甲方做好工程竣工后驗收工程。
6、如期進場施工，按期完工。
六、違約責(zé)任
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，必須經(jīng)甲方或甲方授權(quán)人簽字認可，順延工期。甲方不按合同約定拔付工程進度款，每逾期一天按應(yīng)付款額的0.1%支付滯納金。
2、由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，應(yīng)按付款額的0.1%支付違約金。
3、因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時應(yīng)通知對方辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
七、保修條例
工程的保修期限按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，保修期內(nèi)若存在工程質(zhì)量方面的問題，乙方負責(zé)維修，易耗xx(如拉手、門鎖、燈泡、燈管、水龍頭等)除外。若由于甲方使用不當或故意損壞的質(zhì)量問題，不在保修范圍，乙方可協(xié)助維修，費用由甲方承擔(dān)。
八、安全
1、乙方在工程施工至交付之前的過程中，甲方人員(除現(xiàn)場代表及監(jiān)理人員外)未經(jīng)乙方現(xiàn)場工程管理人員許可，不得擅自進入施工現(xiàn)場，否則造成人身安全或其它安全事故由甲方負責(zé)。如非甲方人員擅自進入施工現(xiàn)場，造成人身安全或其它安全事故的，則由乙方負責(zé)。
2、在施工過程中，由于乙方違章施工，違反操作規(guī)程，造成人員安全或在建工程損失，其責(zé)任由乙方承擔(dān)。
九、其他事項
1、其他未盡事宜經(jīng)甲乙雙方協(xié)商解決。
2、當合同履行過程中出現(xiàn)分歧，原則上雙方應(yīng)友好協(xié)商解決, 協(xié)商不成時，可向當?shù)亟?jīng)濟仲裁委員會申請仲裁。
3、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效，在工程竣工、結(jié)算、甲方付清工程款，乙方將工程交付甲方使用。
甲 方： 乙 方：
簽字蓋章： 簽字蓋章：____日 期：____日 期
第10篇 建筑室內(nèi)裝修施工合同
2023建筑室內(nèi)裝修施工甲方(建設(shè)單位)：
乙方(施工單位)：
根據(jù)《中華人民共和國民法典》和《山東省消防管理辦法》之規(guī)定，結(jié)合本建筑室內(nèi)裝修的實際情況，經(jīng)協(xié)商雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。
第一條建筑室內(nèi)裝飾設(shè)施情況：
建設(shè)名稱：
(一)服務(wù)范圍：本項目全套裝修圖紙設(shè)計，并提供消防報審所需全部裝飾設(shè)計
(二)開工日期：年月日
竣工日期：年月日
第二條圖紙、預(yù)算支付
(一)甲方在開工前三日帶領(lǐng)乙方設(shè)計人員對現(xiàn)場進行測量及勘察;
(二)乙方在合同簽訂前三日內(nèi)向甲方提供預(yù)算報告。
第三條合同價款、撥款和結(jié)算
(一)合同價款:貳萬元整。
(二)合同簽訂后甲方付合同價款的50%，設(shè)計圖紙交付前，甲方付清乙方設(shè)計
第四條資料提供：提供裝飾設(shè)計公司全套消防報審所需資料。
第五條雙方責(zé)任
(一)甲方：帶乙方進行現(xiàn)場測量，及時付款;
(二)乙方：按時提供有關(guān)圖紙資料。并且及時修改。
第六條圖紙變更
設(shè)計圖紙原則不變更。確需變更，應(yīng)提前五日書面通知對方，并經(jīng)公安消防部門批準。
第七條驗收和工程質(zhì)量
第八條保修內(nèi)容：無;
第九條違約責(zé)任：
(一)甲方責(zé)任：未按約定付款，乙方停止提供服務(wù)。
(二)乙方責(zé)任：
1乙方逾期提供圖紙資料，甲方有權(quán)要求退款。
2圖紙審核中提出問題，由乙方無償修改;因甲方原因造成的追加設(shè)計或服務(wù)項目的，甲方支付相應(yīng)費用。
第十條本合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成時，采取(a)的方式解決：
a向仲裁委員會申請仲裁。
b向人民法院提起訴訟。
第十一條如需擔(dān)保，另立合同。
第十二條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至服務(wù)期滿終止。
第十三條本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
第11篇 民用建筑工程室內(nèi)裝修合同
2023民用建筑工程室內(nèi)裝修甲方：_________
乙方：_________
根據(jù)中華人民共和國建設(shè)部《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》、《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》和國家質(zhì)量監(jiān)督檢疫總局發(fā)布的《室內(nèi)裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量》十項標準及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方就綠色環(huán)保裝修問題，達成如下協(xié)議：
1、乙方保證工程實行環(huán)保設(shè)計、采用環(huán)保材料、進行環(huán)保施工、裝修后室內(nèi)空氣質(zhì)量達到國家環(huán)保標準。
2、可檢測工程驗收后，甲方如果認為有必要對室內(nèi)空氣質(zhì)量進行檢測，可以委托下列具有國家資質(zhì)的檢測機構(gòu)進行空氣質(zhì)量檢測，檢測費用由甲方承擔(dān)。
國家建筑材料檢測中心-室內(nèi)環(huán)境檢測總站
地址：_________
電話：_________
3、室內(nèi)環(huán)境空氣檢測項目為“甲醛”、“苯”、“”三項，檢測數(shù)據(jù)以本合同列出的，上述具有國家資質(zhì)的檢測機構(gòu)出具的《環(huán)境檢測報告》為準。
4、甲方同意在室內(nèi)空氣進行檢測時，必須符合以下條件，否則檢測結(jié)果無效，室內(nèi)空氣質(zhì)量不合格的責(zé)任由甲方負責(zé)。
檢測須在未搬入家具，未配置木地板、櫥柜等項目的情況下進行;室內(nèi)所有對環(huán)境能產(chǎn)生影響的材料均須為乙方報價明細上和增減項單上的項目，且為乙方提供。
如果有非乙方施工項目，或有未與乙方書面約定而進行施工的項目，檢測結(jié)果無效。
檢測時間應(yīng)在可檢測工程完工驗收_________天之后進行，在此期間，室內(nèi)必須每天24小時通風(fēng)換氣，地漏和下水管須用遮蓋物封閉。
檢測由乙方專職人員、檢測中心專業(yè)人員、客戶三方同時在場的情況下進行，唯此情況下進行的檢測視為有效。
符合本合同列出的，具有國家資質(zhì)檢測機構(gòu)所要求的室內(nèi)、室外空氣條件、溫度等其他必要條件。
5、由于裝修引起室內(nèi)空氣不合格的主要原因是使用了環(huán)保不合格的材料，因此如果室內(nèi)空氣經(jīng)檢驗不合格，則首先要在使用材料上尋找原因。甲、乙雙方首先共同查找在檢工程中的材料，如果發(fā)現(xiàn)有本合同及條款的情況或行為，室內(nèi)空氣質(zhì)量不合格的責(zé)任由甲方負責(zé)。如沒有發(fā)現(xiàn)本合同及條款的情況或行為，裝飾所用材料全部為乙方承諾使用并提供的材料，責(zé)任由乙方負責(zé)。
6、室內(nèi)空氣質(zhì)量不合格的原因除裝修污染外，還有建筑主體、家具等污染，對裝飾裝修以外的污染，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。
7、由于乙方原因?qū)е率覂?nèi)空氣不合格，乙方按下列步驟解決：
進行綜合治理，治理期限為一個月，治理造成的延期交付視同工程延期，乙方每日按合同造價的3‰承擔(dān)違約金。檢測機構(gòu)出具檢測報告之前的時間，不算做工程延期。
治理結(jié)束后，經(jīng)檢測室內(nèi)空氣仍不達標的，乙方為甲方辦理退單，并退還甲方已交全部施工款。
乙方退還甲方已交全部施工款后，本合同自動終止，乙方不再負有其他責(zé)任。
8、由于室內(nèi)空氣中有害物質(zhì)含量會因揮發(fā)越來越少，因此空氣質(zhì)量不存在保質(zhì)期。
9、本合同必須與施工合同同時簽定方可有效。乙方擁有對本合同的最終解釋權(quán)。
10、本合同一式兩份，甲方、乙方各執(zhí)一份。
甲方：_________乙方：_________
________年____月____日________年____月____日
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
第12篇 建筑室內(nèi)裝修標準合同范本
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》，以及裝飾行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，并共同履行。
第一條 工程項目
甲方委托乙方承擔(dān)以下設(shè)計任務(wù)：
工程地址：_____________________________
房型： ，用途： ，建筑面積 2。
第二條 設(shè)計收費及支付方法
(一) 本工程設(shè)計收費按照國家和現(xiàn)行市場收費標準執(zhí)行。
乙方設(shè)計按房屋套內(nèi)面積每平方米人民幣 元收取設(shè)計費，共計人民幣元;不足100平方米的按100元平方米計算。
(二)付款方式
甲方應(yīng)按住房的建筑面積30%支付設(shè)計定金，乙方設(shè)計師在 天內(nèi)完成平面方案布局圖和相關(guān)視覺案例圖片若干張。
乙方完成以上基礎(chǔ)方案后，甲方可對設(shè)計方案提出總體要求，并與設(shè)計師就其中裝飾設(shè)計進行細致的恰談溝通，在甲方支付50%設(shè)計費，計人民幣 元后，乙方設(shè)計師將在天內(nèi)完成全套施工圖紙。
全套設(shè)計圖紙完成后，甲方可與乙方就裝飾設(shè)計及工藝標準等方面的諸多細節(jié)問題進行深入探討，若有更改意見，可由乙方設(shè)計師調(diào)整完善，設(shè)計師認真繪制更改圖紙，直至客戶滿意簽字確認。甲方支付余下50%設(shè)計費，計人民幣 元。若甲方提出較大風(fēng)格改動，需另行支付設(shè)計費，具體收費將參照原收費標準確定，設(shè)計時間也應(yīng)相應(yīng)順延。
設(shè)計費總價在人民幣5000元以上者，乙方提供彩色三維效果圖或手繪圖一張。滿10000元，提供效果圖兩張或手繪圖兩張。另外需要增加的以每張人民幣800元計算，甲方支付效果圖費用后設(shè)計師在
甲方若付清設(shè)計費余額，乙方可將全套圖紙交給甲方，乙方設(shè)計師擇時到現(xiàn)場三次負責(zé)指導(dǎo)或施工放樣，以獲得完美的設(shè)計效果(非上海地區(qū)甲方報銷機票及住宿)。
簽字確認以后的設(shè)計圖紙，若因甲方原因再次提出較大改動或修改的，需另行支付設(shè)計費，具體收費將參照原收費標準雙方協(xié)商確定，設(shè)計時間也應(yīng)相應(yīng)順延。
第三條 設(shè)計內(nèi)容及完成日期的約定
(一) 乙方提供的設(shè)計圖中應(yīng)有詳細的設(shè)計說明。
(二) 平立面圖
1、 原房型圖
2、 墻體改造圖
3、 平面家具布置圖
4、地面圖
5、天花圖
6、現(xiàn)場制作的家具立面圖(根據(jù)實際情況出或者不出)
7、門立面圖(根據(jù)實際情況出或者不出)
6、廚房、衛(wèi)生間局部立面圖(定做的廚房除外)
7、電視背景墻立面圖
8、其它現(xiàn)場需施工墻面的立面圖
(三) 剖面圖
1、應(yīng)標明材質(zhì)、用料、顏色等
2、門窗套剖面圖
3、玄關(guān)剖面圖
4、天花剖面圖
5、電視背景墻剖面圖
6、其它需施工處剖面圖
(四) 水電施工圖
(五) 甲乙雙方約定，從合同生效之日起，7天內(nèi)完成平面方案圖; 平面方案甲方通過后，乙方在7天內(nèi)完成全套施工圖。
第四條 雙方責(zé)任
(一)甲方責(zé)任
1、如期向乙方提交設(shè)計所需的資料(物業(yè)認可的房型圖、結(jié)構(gòu)平面圖)，并保證所提交資料質(zhì)量達到工程設(shè)計要求;
2、按約定的日期和數(shù)量付給乙方預(yù)付款和工程設(shè)計費;
3、本工程建筑材料、設(shè)備的加工定貨如需乙方設(shè)計人員配合時，所需費用由甲方承擔(dān);
4、在甲乙雙方確定方案后，進行施工圖設(shè)計階段過程中，由于甲方原因需要變更原設(shè)計方案的(如整體風(fēng)格的變動、整體方案的推翻等，不包括個別房間布置和擺設(shè)的局部修改)，甲方須一次性付給乙方30%設(shè)計返工費，再進行
第二次方案設(shè)計;
(二)乙方責(zé)任
1、如期向甲方將付本合同規(guī)定的設(shè)計文件，并保證設(shè)計文件的質(zhì)量符合國家的有關(guān)規(guī)定、規(guī)范的要求，符合甲方的建設(shè)使用要求;
2、負責(zé)本合同所列工程設(shè)計項目開工前的設(shè)計交底工作(限一次);
第五條 違約責(zé)任
(一)由于乙方原因而沒有按本合同規(guī)定的時間提交設(shè)計文件時，乙方從應(yīng)提交日期的次日起計算，向甲方賠償延誤設(shè)計損失100元違約金天;
(二)乙方不履行合同時，應(yīng)雙倍返還甲方預(yù)付款，同時返還已收取預(yù)付款外的全部設(shè)計費;
(三)甲方未通過乙方所做的方案，乙方退還甲方預(yù)付款中的方案費，但測量費不退，同時方案圖紙歸乙方所有;
(四)甲方通過方案，但不認可施工圖，則甲方不退還所有預(yù)付款，同時不得帶走施工圖紙。
第六條 合同生效、中止與結(jié)束
(一) 本合同需經(jīng)甲方簽字、乙方加蓋單位法人公章(非法人公司需負責(zé)人章)后有效，本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字(或蓋章)的日期為準。
(二) 本合同以乙方向甲方提供本合同中規(guī)定的全部設(shè)計文件，甲方按本合同規(guī)定付清全部設(shè)計費之日起，結(jié)束本合同關(guān)系，本合同另有條款約定的除外。
第七條 合同糾紛解決方式
本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛，雙方協(xié)商不成時，采取下列第____種方式解決：
一、 向消費者委員會申請調(diào)解;
二、 向有管轄權(quán)的人民法院起訴;
三、 其它解決方式：_______________ 。
第八條 未盡事宜與附加條款
(一)本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商確定，并形成書面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。
(二)本合同附加條款如下：
1、 設(shè)計師負責(zé)本合同所列工程設(shè)計項目開工前的設(shè)計交底工作(限一次);
2、 設(shè)計師提供該項目施工期間及時解決與設(shè)計有關(guān)的技術(shù)問題(上門服務(wù)二次);
3、 設(shè)計師參加工程竣工的驗收(工地現(xiàn)場圖紙驗收)(一次);
4、 設(shè)計師提供陪同挑選家具和軟裝飾的服務(wù)(一次);
第九條 合同文本
一、 本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
二、 本合同簽訂后乙方不得轉(zhuǎn)包設(shè)計工程。
三、 本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
四、 合同履行完后自動終止。
甲 方： 乙 方：
簽 章： 簽 章：
簽約地址： 簽約地址：
簽約日期：________年____月____日 簽約日期：________年____月____日
