窗簾買賣合同（13份范本）

第1篇 20xx年窗簾買賣合同

1.20xx年窗簾買賣合同樣本

甲方：

乙方：

工程項目：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它法律、法規(guī)，遵循平等、自愿和誠實信用原則簽訂本合同。

第一條：工程概況及內(nèi)容

工程名稱：思源實驗學(xué)校實驗室、圖書室等功能室窗簾制作安裝，包工包料包稅，乙方免費提供窗簾運輸、安裝、調(diào)試、測量服務(wù)。

第二條：交貨時間

簽訂合同后15日內(nèi)安裝完畢，逾期未安裝完畢，乙方向甲方支付每日1%的罰金。

第三條：面料型號

按照甲方指定的面料型號。

第四條：工程造價

學(xué)校需安裝窗簾總面積約為295米，每米價格為壹佰叁拾元。最后結(jié)算以實際發(fā)生數(shù)量為準(zhǔn)。

第五條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

1、符合國家、行業(yè)的相關(guān)質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)施工規(guī)范，質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良等級。

2、乙方必須根據(jù)甲方選定的材料、款項等方面的要求進(jìn)行加工生產(chǎn)，在乙方進(jìn)行安裝中，如果甲方發(fā)現(xiàn)材料與所指定的樣板不符，有權(quán)要求乙方返工，所造成的損失由乙自行承擔(dān)。

3、窗簾平整、控制器操作靈活。

4、安裝牢固，感觀效果好。

第六條：甲方責(zé)任

1、與乙方確定安裝位置及質(zhì)量要求。

2、對承包質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

3、派人隨乙方負(fù)責(zé)開、關(guān)門，提供安裝條件，包括電等。

第七條：乙方責(zé)任

1、遵守國家安全操作規(guī)程。

2、服從甲方關(guān)于施工進(jìn)度，質(zhì)量等方面的各項要求。

3、乙方有關(guān)人員除執(zhí)行本合同需要外，不得損壞原有裝修的物件。

第八條：驗收

以國家或行業(yè)的施工驗收規(guī)范及本合同第五條約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)作為質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)。

第九條：付款方式

窗簾安裝完成驗收合格后付貨款總價的80%，余款扣除4000元的質(zhì)量保證金外，在二個月內(nèi)付給乙方。質(zhì)量保證金在保質(zhì)期滿后付給乙方。

第十條：保修

1、除本合同已約定的外，乙方應(yīng)按國家關(guān)于質(zhì)量保修的規(guī)定，對承包項目承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任。

2、本合同所指項目完工驗收合格之日起一年，如因窗簾質(zhì)量及窗簾安裝原因?qū)е碌姆敌蓿曳綉?yīng)立即無條件的給予維修，甲方不再為此向乙方支付費用。如因甲方人為損壞的情況下，甲方需自行購買其損壞配件。

第十一條：本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。雙方簽字生效。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

2.20xx年窗簾買賣合同樣本

甲方：(以下簡稱甲方)

乙方：(以下簡稱乙方)

根據(jù)甲方開展新辦公室工作需要，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，同意在新辦公室定制安裝陽光面料、韓國柔紗簾窗簾，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，特訂立以下協(xié)議：

一、項目名稱：辦公室外圍安裝陽光面料，內(nèi)圍安裝韓國柔紗簾面料、窗簾

二、項目內(nèi)容：辦公室為(董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、黨支部副書記、財務(wù)總監(jiān)、設(shè)計部、質(zhì)安部、工程部、人力資源部、行政部、經(jīng)營部、會議室、財務(wù)室)

三、質(zhì)量：按貴公司選擇的樣品進(jìn)行加工安裝、按貴公司選擇的面料要求達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。

四、工期：20_年12月6日-20_年12月23日完工。

五、驗收：完工后，經(jīng)貴公司驗收。

六、付款方式：本工程完工后經(jīng)貴公司驗收合格后，一次性付清。

七、本協(xié)議未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

八、本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各持一份。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：代表：代表：

日期：年月日日期：年月日

3.20xx年窗簾買賣合同樣本

甲方：乙方：

甲方因業(yè)務(wù)需要向乙方訂購一批窗簾，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，簽訂本協(xié)議，具體條款如下：

1、工程概況及內(nèi)容：

乙方向甲方位于的大樓提供窗簾的加工、安裝，具體窗簾的規(guī)格、金額、樣式詳見協(xié)議附件。

2、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)：

乙方按照甲方訂購窗簾的樣式、花色品種、安裝要求，進(jìn)行工程施工。窗簾工程從交工之日起一年。如因窗簾質(zhì)量及安裝原因?qū)е碌姆敌?，乙方無條件給予維修;如屬甲方人為損壞情況，甲方需自行購買其損壞配件，由乙方負(fù)責(zé)維修，并承擔(dān)相應(yīng)的維修費用。

3、付款方式：本窗簾工程最終協(xié)議價為人民幣元整。從本協(xié)議簽定之日甲方需先向乙方預(yù)交協(xié)議總價50%

4、雙方權(quán)利及違約責(zé)任

1)在執(zhí)行協(xié)議期間甲方應(yīng)為乙方施工提供便利，協(xié)助乙方辦理有關(guān)的出入登記手續(xù)。乙方在安裝期間應(yīng)注意保持好甲方各房間衛(wèi)生，做好安裝廢料的收集，不得損壞原有裝修和擺放的物件。

2)在執(zhí)行協(xié)議期間，甲方如需變更窗簾樣式、更換布料、增加窗簾數(shù)量應(yīng)提前五天書面通知乙方，雙方簽訂補(bǔ)充協(xié)議，甲方并承擔(dān)相應(yīng)增加的費用。

3)因一方原因，造成協(xié)議無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理協(xié)議終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方因協(xié)議終止導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失;

4)倘若因甲方裝修未完工，或窗戶墻體有問題，影響乙方施工，導(dǎo)致工程不能按期完工，甲方應(yīng)同意乙方延期交工。

5、協(xié)議爭議的解決方式

雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，按下列任一種方式解決：

1)向甲方所在地仲裁委員會申請仲裁;

2)向協(xié)議簽訂地人民法院起訴。

6、本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力。本協(xié)議的附件與本協(xié)議具有同等法律效力。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

代表(簽字)：代表(簽字)：

簽約地點：

簽約日期：年月日

4.20xx年窗簾買賣合同樣本

甲方：

地址：

乙方：

地址：

甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》，本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就窗簾購銷事宜達(dá)成共識，簽訂本合同。

名稱數(shù)量單價總計

共計金額：

一、付款方式：

乙方安裝完畢，甲方驗收合格后，乙方需提供正式發(fā)票，甲方一次性付清。

二、乙方責(zé)任：

窗簾的類型、規(guī)格、顏色、材質(zhì)、按甲方要求的樣板進(jìn)行生產(chǎn)，安裝.于_______年__月__日前安裝完畢。

三、甲方責(zé)任：

1、甲方須準(zhǔn)時向乙方支付貨款。

2、甲方訂購后中途不得更改，如甲方中途更改，由此引起的損失由甲方增加等值經(jīng)費與乙方。

3、乙方于約定時間安裝完畢，甲方于七個工作日內(nèi)進(jìn)行驗收,未提出異議或逾期驗收,均視為驗收合格。

四、違約責(zé)任：

1、乙方若因自身原因而延誤交付安裝，每超過一天，須按合同總額2%日向甲方支付違約金。

2、甲方未按時支付貨款，每超過一天，須按合同總額2%日向乙方支付違約金。

五、質(zhì)量保證及售后服務(wù)：

乙方提供窗簾部分半年免費保修,配件部分提供一年免費保修(人為損壞除外)

六、補(bǔ)充條款：

1.窗簾高度實際：2.75米，超過2.75米的高度接高度接多少算多少。

七、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，如有未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

甲方：乙方：

簽約代表：簽約代表：

電話：電話：

日期：日期：

公對公轉(zhuǎn)帳帳戶和帳號：

公司名稱：

開戶銀行:

帳號:

5.20xx年窗簾買賣合同樣本

甲方：

地址：

乙方：

地址：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方本著平等、自愿、互惠互利和誠實守信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就xx8至19樓窗戶窗簾購銷事宜達(dá)成共識，簽訂本合同。

一、合同價款及付款方式：

1、本合同總價款為人民幣

2、本合同簽訂后，甲方向乙方支付定金進(jìn)行生產(chǎn)，在乙方將窗簾送至甲方指定的工地，經(jīng)甲方驗收合格，甲方支付全款的95%，剩余5%作為質(zhì)保金，一年后付清。

二、乙方責(zé)任：

窗簾的類型、規(guī)格、顏色、材質(zhì)、按甲方要求的樣板進(jìn)行生產(chǎn)加工，并于年月日前安裝完畢。

三、甲方責(zé)任：

1、甲方須按合同約定時間向乙方支付貨款。

2、甲方訂購后中途不得更改，如甲方中途更改，由此引起的損失由甲方增加等值經(jīng)費給乙方。

3、乙方按約定時間加工并安裝完畢后，甲方于安裝完畢后七個工作日內(nèi)進(jìn)行驗收，未提出異議或逾期驗收，均視為驗收合格。

四、違約責(zé)任：

1、乙方若因自身原因而延誤交付安裝，每超過一天，須按合同總額的1%每日向甲方支付違約金。

2、由于甲方原因，乙方未能按時進(jìn)場安裝，甲方負(fù)全部責(zé)任，甲方必須按約定時間把貨款全部支付給乙方，每超過一天，須按合同總額的1%每日向乙方支付違約金。

五、質(zhì)量保證及售后服務(wù)：

乙方提供窗簾部分一年免費保修，配件部分提供一年免費保修(人為損壞除外)。

六、補(bǔ)充條款：

1、本合同金額為不含增值稅金額，含稅價加3%。

2、每副成品窗簾車前與車后會有20-30cm的誤差，這視為正常情況。

七、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，如有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商后解決。

甲方：乙方：

簽約代表：簽約代表：

電話：電話：

日期：日期：

第2篇 窗簾買賣服務(wù)合同

2023窗簾買賣服務(wù)賣方：

買方：

根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就窗簾買賣及安裝達(dá)成如下一致條款，以資共同信守。

一、增加項目總價：合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫元整。注：該單價、總價，如未作特別說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。

二、付款日期及結(jié)算方式安裝完工之日即結(jié)算增加工程款人民幣大寫元整，以下兩種方式由甲方自愿選擇：當(dāng)面交付現(xiàn)金;通過銀行轉(zhuǎn)帳。

三、交貨方式、期限

1.乙方自行送貨安裝。

2.交貨工期為____日。

3.交貨、安裝地點：________________________________________

四、違約責(zé)任違約責(zé)任

1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應(yīng)向甲方償總價值____%的違約金。

2.乙方未按合同規(guī)定期限交售，每逾期1天，應(yīng)向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。

3.甲方拒收乙方按合同交售的.窗簾坐墊臺布應(yīng)賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。

4.甲方逾期付款，每延誤一天甲方應(yīng)向乙方支付本合同總價值____%的違約金。

五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。

六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可由人民法院判決。

七、本合同于________年____月____日簽訂，合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。八、其他約定本合同的未盡事宜，雙方另定補(bǔ)充協(xié)議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應(yīng)。補(bǔ)充條款

甲方：乙方：

傳真：傳真：

電話：電話：

第3篇 窗簾買賣合同范本

賣方：(乙方)

買方：(甲方)

根據(jù)《民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就窗簾買賣及安裝達(dá)成如下一致條款，以資共同信守。

一、增加項目總價：

合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫 元整(小寫￥ 元 )。(不含稅收，如需開發(fā)票另加6%稅收)注：該單價、總價，如未作特別說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。

二、付款日期及結(jié)算方式

安裝完工之日即結(jié)算增加工程款人民幣大寫 元整(小寫￥ 元 ) ，以下兩種方式由甲方自愿選擇：(1)當(dāng)面交付現(xiàn)金;(2)通過銀行轉(zhuǎn)帳。

三、 交貨方式、期限

1.乙方自行送貨安裝。

2.交貨工期為10日 。

3.交貨、安裝地點：________________________________________

四、違約責(zé)任

(1)違約責(zé)任

1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應(yīng)向甲方償總價值____%的違約金。

2.乙方未按合同規(guī)定期限交售，每逾期1天，應(yīng)向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。

3.甲方拒收乙方按合同交售的窗簾 坐墊 臺布 應(yīng)賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。

4. 甲方逾期付款，每延誤一天甲方應(yīng)向乙方支付本合同總價值____%的違約金。

五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。

六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可由人民法院判決。

七、本合同于____年__月__日簽訂，合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。

八、 其他約定

本合同的未盡事宜，雙方另定補(bǔ)充協(xié)議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應(yīng)。

補(bǔ)充條款

甲方： 乙方：

傳真： 傳真：

電話： 電話：

第4篇 窗簾買賣及安裝合同

2023窗簾買賣及安裝賣方：(乙方)

買方：(甲方)

根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就窗簾買賣及安裝達(dá)成如下一致條款，以資共同信守。

一、增加項目總價：合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫元整(小寫元)。(不含稅收，如需開發(fā)票另加6%稅收)注：該單價、總價，如未作特別說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。

二、付款日期及結(jié)算方式

安裝完工之日即結(jié)算增加工程款人民幣大寫元整(小寫元)，以下兩種方式由甲方自愿選擇：

(1)當(dāng)面交付現(xiàn)金;

(2)通過銀行轉(zhuǎn)帳。

三、交貨方式、期限

1.乙方自行送貨安裝。

2.交貨工期為____日。

3.交貨、安裝地點：________________________________________

四、違約責(zé)任

(1)違約責(zé)任

1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應(yīng)向甲方償總價值____%的違約金。

2.乙方未按合同規(guī)定期限交售，每逾期1天，應(yīng)向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。

3.甲方拒收乙方按合同交售的.窗簾坐墊臺布應(yīng)賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。

4.甲方逾期付款，每延誤一天甲方應(yīng)向乙方支付本合同總價值____%的違約金。

五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。

六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可由人民法院判決。

七、本合同于________年____月____日簽訂，合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。

八、其他約定本合同的未盡事宜，雙方另定補(bǔ)充協(xié)議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應(yīng)。補(bǔ)充條款甲方：乙方：傳真：傳真：電話：電話：________年____月____日20________年____月____日窗簾買賣合同范本二甲方：馬鞍山xx公司乙方：____市紅蘋果窗簾布藝銷售中心根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方海外海大樓的公司辦公樓裝飾窗簾采購及安裝事項達(dá)成一致意見，具體事項如下：

一：名稱、價格、數(shù)量、金額：注：以上合同總價根據(jù)現(xiàn)場實際結(jié)算;包括運抵甲方的運費及安裝調(diào)試費等。

二：產(chǎn)品要求:具體規(guī)格、尺寸、款式詳見清單明細(xì)，顏色、款式按甲方確定為準(zhǔn)。質(zhì)量符合國家技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，如發(fā)生所供產(chǎn)品與合同不符，甲方有權(quán)拒收或退貨，由此產(chǎn)生的一切責(zé)任和后果由乙方承擔(dān)。

三：交貨及安裝地點：____省馬____市海外海大樓偉星辦公樓。

四：結(jié)算方式：貨送到地安裝時間為2天，經(jīng)驗收合格后無質(zhì)量問題付款，付款時乙方提供正式發(fā)票。

五：交貨及安裝時間：在________年____月____日前交貨及安裝完畢。六：驗收標(biāo)準(zhǔn)：產(chǎn)品驗收要根據(jù)上面第二條產(chǎn)品要求驗收。

七：安全責(zé)任：產(chǎn)品在裝卸、運輸、安裝過程中安全責(zé)任事故由乙方自行承擔(dān)。

八：解決合同糾紛的方式：執(zhí)行合同過程中發(fā)生的爭議,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,如協(xié)商不成的,可向甲方所在地法院提起訴訟解決。

九：本合同一式六份，雙方各執(zhí)三份。合同簽字蓋章后生效，貨款結(jié)清時終止。

甲方(章)：乙方(章)：

法人代表：法人代表：

委托代理人：委托代理人：

經(jīng)辦人：經(jīng)辦人：

第5篇 小區(qū)窗簾買賣及安裝合同

2023小區(qū)窗簾買賣及安裝賣方：(乙方)

買方：(甲方)

根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就窗簾買賣及安裝達(dá)成如下一致條款，以資共同信守。

一、增加項目總價：合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫元整(小寫￥元)。

(不含稅收，如需開發(fā)票另加6%稅收)注：該單價、總價，如未作特別說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。

二、付款日期及結(jié)算方式安裝完工之日即結(jié)算增加工程款人民幣大寫元整(小寫￥元)，以下兩種方式由甲方自愿選擇：

(1)當(dāng)面交付現(xiàn)金;

(2)通過銀行轉(zhuǎn)帳。

三、交貨方式、期限

1.乙方自行送貨安裝。

2.交貨工期為10日。

3.交貨、安裝地點：________________________________________

四、違約責(zé)任

(1)違約責(zé)任1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應(yīng)向甲方償總價值____%的違約金。

2.乙方未按合同規(guī)定期限交售，每逾期1天，應(yīng)向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。

3.甲方拒收乙方按合同交售的窗簾坐墊臺布應(yīng)賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。

4.甲方逾期付款，每延誤一天甲方應(yīng)向乙方支付本合同總價值____%的違約金。

五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。

六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可由人民法院判決。

七、本合同于____年__月__日簽訂，合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。

八、其他約定本合同的未盡事宜，雙方另定補(bǔ)充協(xié)議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應(yīng)。

補(bǔ)充條款_________________________

甲方：乙方：

傳真：傳真：

電話：電話：

第6篇 窗簾買賣合同

賣方：(乙方)

買方：(甲方)

根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就窗簾買賣及安裝達(dá)成如下一致條款，以資共同信守。

一、增加項目總價：

合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫 元整(小寫￥ 元 )。(不含稅收，如需開發(fā)票另加6%稅收)注：該單價、總價，如未作特別說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。

二、付款日期及結(jié)算方式

安裝完工之日即結(jié)算增加工程款人民幣大寫 元整(小寫￥ 元 ) ，以下兩種方式由甲方自愿選擇：(1)當(dāng)面交付現(xiàn)金;(2)通過銀行轉(zhuǎn)帳。

三、 交貨方式、期限

1.乙方自行送貨安裝。

2.交貨工期為10日 。

3.交貨、安裝地點：________________________________________

四、違約責(zé)任

(1)違約責(zé)任

1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應(yīng)向甲方償總價值____%的違約金。

2.乙方未按合同規(guī)定期限交售，每逾期1天，應(yīng)向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。

3.甲方拒收乙方按合同交售的窗簾 坐墊 臺布 應(yīng)賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。

4. 甲方逾期付款，每延誤一天甲方應(yīng)向乙方支付本合同總價值____%的違約金。

五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。

六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可由人民法院判決。

七、本合同于____年__月__日簽訂，合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。

八、 其他約定

本合同的未盡事宜，雙方另定補(bǔ)充協(xié)議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應(yīng)。

補(bǔ)充條款

甲方： 乙方：

傳真： 傳真：

第7篇 窗簾買賣安裝合同書

賣方：

買方：

根據(jù)《民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就窗簾買賣及安裝達(dá)成如下一致條款，以資共同信守。

一、增加項目總價：合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫元整。注：該單價、總價，如未作特別說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。

二、付款日期及結(jié)算方式安裝完工之日即結(jié)算增加工程款人民幣大寫元整，以下兩種方式由甲方自愿選擇：當(dāng)面交付現(xiàn)金;通過銀行轉(zhuǎn)帳。

三、交貨方式、期限

1.乙方自行送貨安裝。

2.交貨工期為10日。

3.交貨、安裝地點：________________________________________

四、違約責(zé)任違約責(zé)任

1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應(yīng)向甲方償總價值____%的違約金。

2.乙方未按合同規(guī)定期限交售，每逾期1天，應(yīng)向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。

3.甲方拒收乙方按合同交售的窗簾坐墊臺布應(yīng)賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。

4.甲方逾期付款，每延誤一天甲方應(yīng)向乙方支付本合同總價值____%的違約金。

五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。

六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可由人民法院判決。

七、本合同于____年__月__日簽訂，合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。

八、其他約定本合同的未盡事宜，雙方另定補(bǔ)充協(xié)議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應(yīng)。補(bǔ)充條款

甲方：乙方：

傳真：傳真：

第8篇 酒店窗簾買賣合同書

甲方：

乙方：

經(jīng)雙方協(xié)商，現(xiàn)就芒果大酒店窗簾購銷一事達(dá)成如下協(xié)議：

1、大堂：紗編號，幅2.8米，實際窗寬尺寸___米，實際窗高尺寸為3.75米，按照窗戶定做價每米______元，，總計金額為人民幣_____元。

2、二樓紗編號，幅高2.8米，實際窗寬尺寸335米，實際窗高2.8米，按照窗戶定做價每米_____元，，總計金額為人民幣_________元。

3、會議室：布編號，幅高2.8米，紗編號幅高

2.8米，實際窗寬55米，窗高3.5米，按照窗戶定做價為每米____元，總計金額為人民幣______元，以上尺寸結(jié)算時，以雙方實際測量尺寸為準(zhǔn)。

4、工期要求：根據(jù)工程制作要求大堂會議室工期為____天完工。

5、驗收標(biāo)準(zhǔn)：乙方按甲方要求制作，合同簽定后雙方不得違約，違約方負(fù)全部責(zé)任，乙方須精工細(xì)做，安裝到位。

6、付款方式：經(jīng)雙方商定，自合同簽定，甲方支付乙方工程制作定金______元，在乙方制做安裝完工后，甲方在一周內(nèi)完成驗收并付清余款，;

7、售后服務(wù)：在乙方制作安裝完畢，交付甲方使用后，乙方有義務(wù)指導(dǎo)甲方正確使用，________年內(nèi)甲方在使用過程中出現(xiàn)問題乙方24小時內(nèi)做出處理意見。

本合同經(jīng)雙方代表簽字生效，雙方各執(zhí)一份，未盡事宜經(jīng)甲乙雙方共同友好協(xié)商解決。

甲方：

代表人：

乙方：

第9篇 窗簾買賣安裝合同

2023窗簾買賣安裝賣方：

買方：

根據(jù)《民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就窗簾買賣及安裝達(dá)成如下一致條款，以資共同信守。

一、增加項目總價：

合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫元整。注：該單價、總價，如未作特別說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。

二、付款日期及結(jié)算方式

安裝完工之日即結(jié)算增加工程款人民幣大寫元整，以下兩種方式由甲方自愿選擇：當(dāng)面交付現(xiàn)金;通過銀行轉(zhuǎn)帳。

三、交貨方式、期限

1.乙方自行送貨安裝。

2.交貨工期為10日。

3.交貨、安裝地點：________________________________________

四、違約責(zé)任

違約責(zé)任

1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應(yīng)向甲方償總價值____%的違約金。

2.乙方未按合同規(guī)定期限交售，每逾期1天，應(yīng)向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。

3.甲方拒收乙方按合同交售的窗簾坐墊臺布應(yīng)賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。

4.甲方逾期付款，每延誤一天甲方應(yīng)向乙方支付本合同總價值____%的違約金。

五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。

六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可由人民法院判決。

七、本合同于____年__月__日簽訂，合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。

八、其他約定

本合同的未盡事宜，雙方另定補(bǔ)充協(xié)議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應(yīng)。

補(bǔ)充條款

甲方：乙方：

傳真：傳真：

第10篇 窗簾項目買賣合同

2023窗簾項目買賣賣方：買方：

根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就窗簾買賣及安裝達(dá)成如下一致條款，以資共同信守。

一、增加項目總價：合同增加項目為坐墊張;窗簾個;臺裙張總價為人民幣大寫元整。

注：該單價、總價，如未作特別說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。

二、付款日期及結(jié)算方式安裝完工之日即結(jié)算增加工程款人民幣大寫元整，以下兩種方式由甲方自愿選擇：

當(dāng)面交付現(xiàn)金;

通過銀行轉(zhuǎn)帳。

三、交貨方式、期限

1.乙方自行送貨安裝。

2.交貨工期為____日。

3.交貨、安裝地點：________________________________________

四、違約責(zé)任

違約責(zé)任

1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應(yīng)向甲方償總價值____%的違約金。

2.乙方未按合同規(guī)定期限交售，每逾期1天，應(yīng)向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。

3.甲方拒收乙方按合同交售的.窗簾坐墊臺布應(yīng)賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。

4.甲方逾期付款，每延誤一天甲方應(yīng)向乙方支付本合同總價值____%的違約金。

五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。

六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可由人民法院判決。

七、本合同于________年____月____日簽訂，合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。

八、其他約定本合同的未盡事宜，雙方另定補(bǔ)充協(xié)議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應(yīng)。補(bǔ)充條款甲方：乙方：傳真：傳真：電話：電話：________年____月____日20________年____月____日窗簾買賣合同范本二甲方：馬鞍山__公司乙方：____市紅蘋果窗簾布藝銷售中心根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方海外海大樓的公司辦公樓裝飾窗簾采購及安裝事項達(dá)成一致意見，具體事項如下：

一：名稱、價格、數(shù)量、金額：注：以上合同總價根據(jù)現(xiàn)場實際結(jié)算;包括運抵甲方的運費及安裝調(diào)試費等。

二：產(chǎn)品要求:具體規(guī)格、尺寸、款式詳見清單明細(xì)，顏色、款式按甲方確定為準(zhǔn)。質(zhì)量符合國家技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，如發(fā)生所供產(chǎn)品與合同不符，甲方有權(quán)拒收或退貨，由此產(chǎn)生的一切責(zé)任和后果由乙方承擔(dān)。

三：交貨及安裝地點：____省馬____市海外海大樓偉星辦公樓。

四：結(jié)算方式：貨送到地安裝時間為2天，經(jīng)驗收合格后無質(zhì)量問題付款，付款時乙方提供正式發(fā)票。

五：交貨及安裝時間：在________年____月____日前交貨及安裝完畢。六：驗收標(biāo)準(zhǔn)：產(chǎn)品驗收要根據(jù)上面第二條產(chǎn)品要求驗收。

七：安全責(zé)任：產(chǎn)品在裝卸、運輸、安裝過程中安全責(zé)任事故由乙方自行承擔(dān)。

八：解決合同糾紛的方式：執(zhí)行合同過程中發(fā)生的爭議,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,如協(xié)商不成的,可向甲方所在地法院提起訴訟解決。

九：本合同一式六份，雙方各執(zhí)三份。合同簽字蓋章后生效，貨款結(jié)清時終止。

甲方：乙方：法人代表：法人代表：

第11篇 窗簾買賣合同標(biāo)準(zhǔn)范本

甲方：桂林xx酒店(以下簡稱甲方)

乙方：南寧xx(以下簡稱乙方)

經(jīng)雙方協(xié)商，現(xiàn)就芒果大酒店窗簾購銷一事達(dá)成如下協(xié)議：

1、大堂：紗編號(8)，幅2.8米，實際窗寬尺寸___米，實際窗高尺寸為3.75米，按照窗戶定做價每米______元，(做簾頭每米按窗寬加60元米如不做則不處)，總計金額為人民幣_____元。

2、二樓紗編號(8)，幅高2.8米，實際窗寬尺寸335米，實際窗高2.8米，按照窗戶定做價每米_____元，(做簾頭每米窗寬加60元，如不做則不算)，總計金額為人民幣_________元。

3、會議室：布編號(18)，幅高2.8米，紗編號(18)幅高

2.8米，實際窗寬55米，窗高3.5米，按照窗戶定做價為每米____元，總計金額為人民幣______元，以上尺寸結(jié)算時，以雙方實際測量尺寸為準(zhǔn)。

4、工期要求：根據(jù)工程制作要求大堂會議室工期為____天完工。

5、驗收標(biāo)準(zhǔn)：乙方按甲方要求制作，合同簽定后雙方不得違約，違約方負(fù)全部責(zé)任，乙方須精工細(xì)做，安裝到位。

6、付款方式：經(jīng)雙方商定，自合同簽定，甲方支付乙方工程制作定金______元，在乙方制做安裝完工后，甲方在一周內(nèi)完成驗收并付清余款，(一周內(nèi)甲方未驗收視為驗收合格);

7、售后服務(wù)：在乙方制作安裝完畢，交付甲方使用后，乙方有義務(wù)指導(dǎo)甲方正確使用，________年內(nèi)甲方在使用過程中出現(xiàn)問題(非人為損壞)乙方24小時內(nèi)做出處理意見(處理過程中產(chǎn)生的任何費用由乙方承擔(dān))。

本合同經(jīng)雙方代表簽字生效，雙方各執(zhí)一份，未盡事宜經(jīng)甲乙雙方共同友好協(xié)商解決。

甲方：桂林xx酒店管理有限責(zé)任公司

代表人： 乙方：南寧xx

代表人：

開戶銀行：____市商業(yè)銀行 帳號：622xxxx002xxxx7461

地址：民族商場四樓家樂美布藝 電話：________年____月____日________年____月____日

第12篇 窗簾買賣xx版合同

范本 買賣合同以轉(zhuǎn)移標(biāo)的物 所有權(quán)為目的，因此出賣人負(fù)有轉(zhuǎn)移標(biāo)的物所有權(quán)歸買受人的義務(wù)。接下來小編為你帶來窗簾買賣合同范本，希望對你有幫助。 窗簾買賣合同范本一 賣方：(乙方) 買方：(甲方) 根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就窗簾買賣及安裝達(dá)成如下一致條款，以資共同信守。

一、增加項目總價： 合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫 元整(小寫 元 )。(不含稅收，如需開發(fā)票另加6%稅收)注：該單價、總價，如未作特別說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。

二、付款日期及結(jié)算方式 安裝完工之日即結(jié)算增加工程款人民幣大寫 元整(小寫 元 ) ，以下兩種方式由甲方自愿選擇：

(1)當(dāng)面交付現(xiàn)金;

(2)通過銀行轉(zhuǎn)帳。

三、 交貨方式、期限

1.乙方自行送貨安裝。

2.交貨工期為____日 。

3.交貨、安裝地點：________________________________________

四、違約責(zé)任

(1)違約責(zé)任

1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應(yīng)向甲方償總價值____%的違約金。

2.乙方未按合同規(guī)定期限交售，每逾期1天，應(yīng)向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。

3.甲方拒收乙方按合同交售的.窗簾 坐墊 臺布 應(yīng)賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。

4. 甲方逾期付款，每延誤一天甲方應(yīng)向乙方支付本合同總價值____%的違約金。

五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。

六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可由人民法院判決。

七、本合同于________年____月____日簽訂，合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。

八、 其他約定 本合同的未盡事宜，雙方另定補(bǔ)充協(xié)議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應(yīng)。 補(bǔ)充條款 甲方： 乙方： 傳真： 傳真： 電話： 電話：________年____月____日 20________年____月____日 窗簾買賣合同范本二 甲方：馬鞍山xx公司 乙方：____市紅蘋果窗簾布藝銷售中心 根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方海外海大樓的公司辦公樓裝飾窗簾采購及安裝事項達(dá)成一致意見，具體事項如下：

一：名稱、價格、數(shù)量、金額： 注：以上合同總價根據(jù)現(xiàn)場實際結(jié)算;包括運抵甲方的運費及安裝調(diào)試費等。

二：產(chǎn)品要求: 具體規(guī)格、尺寸、款式詳見清單明細(xì)，顏色、款式按甲方確定為準(zhǔn)。質(zhì)量符合國家技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，如發(fā)生所供產(chǎn)品與合同不符，甲方有權(quán)拒收或退貨，由此產(chǎn)生的一切責(zé)任和后果由乙方承擔(dān)。

三：交貨及安裝地點：____省馬____市海外海大樓偉星辦公樓。

四：結(jié)算方式：貨送到地安裝時間為2天，經(jīng)驗收合格后無質(zhì)量問題付款，付款時乙方提供正式發(fā)票。

五：交貨及安裝時間：在________年____月____日前交貨及安裝完畢。 六 ：驗收標(biāo)準(zhǔn)：產(chǎn)品驗收要根據(jù)上面第二條產(chǎn)品要求驗收。

七：安全責(zé)任：產(chǎn)品在裝卸、運輸、安裝過程中安全責(zé)任事故由乙方自行承擔(dān)。

八：解決合同糾紛的方式：執(zhí)行合同過程中發(fā)生的爭議,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,如協(xié)商不成的,可向甲方所在地法院提起訴訟解決。

九：本合同一式六份，雙方各執(zhí)三份。合同簽字蓋章后生效，貨款結(jié)清時終止。 甲方(章)： 乙方(章)： 法人代表： 法人代表： 委托代理人： 委托代理人： 經(jīng)辦人： 經(jīng)辦人： 簽訂合同日期：

第13篇 2023年窗簾買賣合同

1.2023年窗簾買賣合同樣本

甲方：

乙方：

工程項目：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它法律、法規(guī)，遵循平等、自愿和誠實信用原則簽訂本合同。

第一條：工程概況及內(nèi)容

工程名稱：思源實驗學(xué)校實驗室、圖書室等功能室窗簾制作安裝，包工包料包稅，乙方免費提供窗簾運輸、安裝、調(diào)試、測量服務(wù)。

第二條：交貨時間

簽訂合同后15日內(nèi)安裝完畢，逾期未安裝完畢，乙方向甲方支付每日1%的罰金。

第三條：面料型號

按照甲方指定的面料型號。

第四條：工程造價

學(xué)校需安裝窗簾總面積約為295米，每米價格為壹佰叁拾元。最后結(jié)算以實際發(fā)生數(shù)量為準(zhǔn)。

第五條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

1、符合國家、行業(yè)的相關(guān)質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)施工規(guī)范，質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良等級。

2、乙方必須根據(jù)甲方選定的材料、款項等方面的要求進(jìn)行加工生產(chǎn)，在乙方進(jìn)行安裝中，如果甲方發(fā)現(xiàn)材料與所指定的樣板不符，有權(quán)要求乙方返工，所造成的損失由乙自行承擔(dān)。

3、窗簾平整、控制器操作靈活。

4、安裝牢固，感觀效果好。

第六條：甲方責(zé)任

1、與乙方確定安裝位置及質(zhì)量要求。

2、對承包質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

3、派人隨乙方負(fù)責(zé)開、關(guān)門，提供安裝條件，包括電等。

第七條：乙方責(zé)任

1、遵守國家安全操作規(guī)程。

2、服從甲方關(guān)于施工進(jìn)度，質(zhì)量等方面的各項要求。

3、乙方有關(guān)人員除執(zhí)行本合同需要外，不得損壞原有裝修的物件。

第八條：驗收

以國家或行業(yè)的施工驗收規(guī)范及本合同第五條約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)作為質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)。

第九條：付款方式

窗簾安裝完成驗收合格后付貨款總價的80%，余款扣除4000元的質(zhì)量保證金外，在二個月內(nèi)付給乙方。質(zhì)量保證金在保質(zhì)期滿后付給乙方。

第十條：保修

1、除本合同已約定的外，乙方應(yīng)按國家關(guān)于質(zhì)量保修的規(guī)定，對承包項目承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任。

2、本合同所指項目完工驗收合格之日起一年，如因窗簾質(zhì)量及窗簾安裝原因?qū)е碌姆敌?，乙方?yīng)立即無條件的給予維修，甲方不再為此向乙方支付費用。如因甲方人為損壞的情況下，甲方需自行購買其損壞配件。

第十一條：本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。雙方簽字生效。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

2.2023年窗簾買賣合同樣本

甲方：(以下簡稱甲方)

乙方：(以下簡稱乙方)

根據(jù)甲方開展新辦公室工作需要，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，同意在新辦公室定制安裝陽光面料、韓國柔紗簾窗簾，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，特訂立以下協(xié)議：

一、項目名稱：辦公室外圍安裝陽光面料，內(nèi)圍安裝韓國柔紗簾面料、窗簾

二、項目內(nèi)容：辦公室為(董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、黨支部副書記、財務(wù)總監(jiān)、設(shè)計部、質(zhì)安部、工程部、人力資源部、行政部、經(jīng)營部、會議室、財務(wù)室)

三、質(zhì)量：按貴公司選擇的樣品進(jìn)行加工安裝、按貴公司選擇的面料要求達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。

四、工期：20_年12月6日-20_年12月23日完工。

五、驗收：完工后，經(jīng)貴公司驗收。

六、付款方式：本工程完工后經(jīng)貴公司驗收合格后，一次性付清。

七、本協(xié)議未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

八、本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各持一份。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：代表：代表：

日期：年月日日期：年月日

3.2023年窗簾買賣合同樣本

甲方：乙方：

甲方因業(yè)務(wù)需要向乙方訂購一批窗簾，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，簽訂本協(xié)議，具體條款如下：

1、工程概況及內(nèi)容：

乙方向甲方位于的大樓提供窗簾的加工、安裝，具體窗簾的規(guī)格、金額、樣式詳見協(xié)議附件。

2、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)：

乙方按照甲方訂購窗簾的樣式、花色品種、安裝要求，進(jìn)行工程施工。窗簾工程從交工之日起一年。如因窗簾質(zhì)量及安裝原因?qū)е碌姆敌蓿曳綗o條件給予維修;如屬甲方人為損壞情況，甲方需自行購買其損壞配件，由乙方負(fù)責(zé)維修，并承擔(dān)相應(yīng)的維修費用。

3、付款方式：本窗簾工程最終協(xié)議價為人民幣元整。從本協(xié)議簽定之日甲方需先向乙方預(yù)交協(xié)議總價50%

4、雙方權(quán)利及違約責(zé)任

1)在執(zhí)行協(xié)議期間甲方應(yīng)為乙方施工提供便利，協(xié)助乙方辦理有關(guān)的出入登記手續(xù)。乙方在安裝期間應(yīng)注意保持好甲方各房間衛(wèi)生，做好安裝廢料的收集，不得損壞原有裝修和擺放的物件。

2)在執(zhí)行協(xié)議期間，甲方如需變更窗簾樣式、更換布料、增加窗簾數(shù)量應(yīng)提前五天書面通知乙方，雙方簽訂補(bǔ)充協(xié)議，甲方并承擔(dān)相應(yīng)增加的費用。

3)因一方原因，造成協(xié)議無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理協(xié)議終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方因協(xié)議終止導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失;

4)倘若因甲方裝修未完工，或窗戶墻體有問題，影響乙方施工，導(dǎo)致工程不能按期完工，甲方應(yīng)同意乙方延期交工。

5、協(xié)議爭議的解決方式

雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，按下列任一種方式解決：

1)向甲方所在地仲裁委員會申請仲裁;

2)向協(xié)議簽訂地人民法院起訴。

6、本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力。本協(xié)議的附件與本協(xié)議具有同等法律效力。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

代表(簽字)：代表(簽字)：

簽約地點：

簽約日期：年月日

4.2023年窗簾買賣合同樣本

甲方：

地址：

乙方：

地址：

甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》，本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就窗簾購銷事宜達(dá)成共識，簽訂本合同。

名稱數(shù)量單價總計

共計金額：

一、付款方式：

乙方安裝完畢，甲方驗收合格后，乙方需提供正式發(fā)票，甲方一次性付清。

二、乙方責(zé)任：

窗簾的類型、規(guī)格、顏色、材質(zhì)、按甲方要求的樣板進(jìn)行生產(chǎn)，安裝.于_______年__月__日前安裝完畢。

三、甲方責(zé)任：

1、甲方須準(zhǔn)時向乙方支付貨款。

2、甲方訂購后中途不得更改，如甲方中途更改，由此引起的損失由甲方增加等值經(jīng)費與乙方。

3、乙方于約定時間安裝完畢，甲方于七個工作日內(nèi)進(jìn)行驗收,未提出異議或逾期驗收,均視為驗收合格。

四、違約責(zé)任：

1、乙方若因自身原因而延誤交付安裝，每超過一天，須按合同總額2%日向甲方支付違約金。

2、甲方未按時支付貨款，每超過一天，須按合同總額2%日向乙方支付違約金。

五、質(zhì)量保證及售后服務(wù)：

乙方提供窗簾部分半年免費保修,配件部分提供一年免費保修(人為損壞除外)

六、補(bǔ)充條款：

1.窗簾高度實際：2.75米，超過2.75米的高度接高度接多少算多少。

七、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，如有未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

甲方：乙方：

簽約代表：簽約代表：

電話：電話：

日期：日期：

公對公轉(zhuǎn)帳帳戶和帳號：

公司名稱：

開戶銀行:

帳號:

5.2023年窗簾買賣合同樣本

甲方：

地址：

乙方：

地址：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方本著平等、自愿、互惠互利和誠實守信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就xx8至19樓窗戶窗簾購銷事宜達(dá)成共識，簽訂本合同。

一、合同價款及付款方式：

1、本合同總價款為人民幣

2、本合同簽訂后，甲方向乙方支付定金進(jìn)行生產(chǎn)，在乙方將窗簾送至甲方指定的工地，經(jīng)甲方驗收合格，甲方支付全款的95%，剩余5%作為質(zhì)保金，一年后付清。

二、乙方責(zé)任：

窗簾的類型、規(guī)格、顏色、材質(zhì)、按甲方要求的樣板進(jìn)行生產(chǎn)加工，并于年月日前安裝完畢。

三、甲方責(zé)任：

1、甲方須按合同約定時間向乙方支付貨款。

2、甲方訂購后中途不得更改，如甲方中途更改，由此引起的損失由甲方增加等值經(jīng)費給乙方。

3、乙方按約定時間加工并安裝完畢后，甲方于安裝完畢后七個工作日內(nèi)進(jìn)行驗收，未提出異議或逾期驗收，均視為驗收合格。

四、違約責(zé)任：

1、乙方若因自身原因而延誤交付安裝，每超過一天，須按合同總額的1%每日向甲方支付違約金。

2、由于甲方原因，乙方未能按時進(jìn)場安裝，甲方負(fù)全部責(zé)任，甲方必須按約定時間把貨款全部支付給乙方，每超過一天，須按合同總額的1%每日向乙方支付違約金。

五、質(zhì)量保證及售后服務(wù)：

乙方提供窗簾部分一年免費保修，配件部分提供一年免費保修(人為損壞除外)。

六、補(bǔ)充條款：

1、本合同金額為不含增值稅金額，含稅價加3%。

2、每副成品窗簾車前與車后會有20-30cm的誤差，這視為正常情況。

七、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，如有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商后解決。

甲方：乙方：

簽約代表：簽約代表：

電話：電話：

日期：日期：