- 目錄
第1篇 墻體粉刷施工合同
2023墻體粉刷施工發(fā)包方：_________________
承包方：_________________
本工程項目由甲、乙雙方共同協(xié)商，為保證工程施工順利實施，保質(zhì)保量，安全文明按期竣工，雙方達成墻體粉刷施工合同及如下條款，望共同信守。
一、工程項目名稱
________________辦公樓外墻涂刷工程。
二、工程施工工期
自_______________年_______________月_______________日至_______________年_______________月_______________日，工期為_______________天竣工。（因自然災(zāi)害及不可抗力除外）。
三、承包方式
由乙方包工包料的形式自行組織施工。按每平方米_______________元，一次性包斷。
四、工程質(zhì)量
嚴(yán)格按照國家建筑行業(yè)質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)及建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范（gb50210－2001）標(biāo)準(zhǔn)驗收。
五、工程撥款方式
該工程項目開工刷完驗收合格后，甲方撥付乙方工程款按工程總造價的_______________%，其余工程款竣工后一年內(nèi)付清。
六、施工方法和維護
1．墻面用白色抗堿封閉漆一遍，用高級外墻乳膠面漆封兩遍，刷三遍為合格標(biāo)準(zhǔn)；
2．墻面顏色及分色種類層次、色澤要求由甲方自行選定；
3．保修期為_______________年，在保修期內(nèi)如出現(xiàn)墻皮脫落或起皮、較大面積發(fā)花、脫色現(xiàn)象，由乙方負(fù)責(zé)維修或重新刷漆，直至甲方滿意為止。
七、安全文明竣工要求
1．乙方在施工時，嚴(yán)格按照國家安全操作規(guī)范及文明施工條例要求標(biāo)準(zhǔn)施工；
2．甲方有權(quán)拒絕乙方使用不合格的原材料；
3．乙方在施工期間，嚴(yán)格采取安全施工保護措施，造成作業(yè)職工及有關(guān)人員的人身傷害傷亡、甲方工程設(shè)備及建筑材料等財產(chǎn)損失的，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任，并賠償經(jīng)濟損失，與甲方無關(guān)；
4．乙方在施工竣工后，負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的垃圾清除，保持施工場地的清潔衛(wèi)生。
八、違約責(zé)任
甲方：_________________
1．提供工程項目圖紙、設(shè)計技術(shù)資料及相關(guān)的說明書等具體規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求；
2．工程施工中如需變更技術(shù)等規(guī)范要求要及時與乙方說明。
乙方：_________________
1．嚴(yán)格按照國家頒布的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)，把好工程質(zhì)量關(guān)；
2．如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題，造成重新返工，工期延誤等損失，由乙方承擔(dān)；
3．如乙方人為的工期延誤，每拖延一日，按工程總造價的5%進行罰款，并承擔(dān)相應(yīng)的違約金。
九、未涉及條款，由甲乙雙方協(xié)商解決。
十、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，由雙方負(fù)責(zé)人簽字蓋章之日起生效。
甲方：________________
代表人：__________________
乙方：________________
代表人：__________________
第2篇 建設(shè)工程墻體抹灰施工合同書
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國民法典》相關(guān)規(guī)定，為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，經(jīng)甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就本工程的有關(guān)事宜達成如下合同條款：
第一條工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程總造價：總造價中包括各種材料費、運費、試驗費、加工安裝費、稅金等。乙方向甲方開具正規(guī)發(fā)票。
4、工程內(nèi)容：詳見乙方提供的工程圖紙及預(yù)算書(不含刷油、防腐、隔熱保溫及管道支架、頂管)。
5、承包方式：包工、包料。
6、質(zhì)量要求：符合國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定、相關(guān)技術(shù)規(guī)范要求。
7、合同工期工期：安裝工期為天，開工時間根據(jù)甲方書面通知進場施工，陰雨天順延。
第二條雙方責(zé)任和義務(wù)
1、甲方責(zé)任和義務(wù)
(1)向乙方提供設(shè)備、材料的存放地點;
(2)協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場不同施工單位的交叉作業(yè)的關(guān)系，及時處理有關(guān)問題，乙方負(fù)責(zé)本工程與市政、規(guī)劃、城管等有關(guān)部門協(xié)調(diào)工作;
(3)按合同約定向乙方支付工程款。
(4)在乙方工程完工后，甲方組織人員對其工程質(zhì)量進行驗收。
2、乙方責(zé)任和義務(wù)
(1)施工過程中的用水，用電由甲方提供;
(2)乙方按圖紙施工，如有變更，必須有甲方書面簽證，否則發(fā)生的一切費用均由乙方承擔(dān)。
(3)乙方必須對管理人員及施工人員的安全施工由乙方承擔(dān);
(4)工程竣工后，向甲方提供所有的工程驗收資料;
第三條工期約定
1、乙方在合同簽訂后，應(yīng)嚴(yán)格按照確定的合同工期開展施工;
2、因甲方原因而造成的停工，除工期按竣工的天數(shù)向后順延外，甲方還應(yīng)承擔(dān)乙方由此造成的實際損失;
3、如遇不可抗力因素，而造成乙方無法施工的，可經(jīng)雙方協(xié)調(diào)并通過書面形式確定順延工程期限。工期予以順延。
第四條工程質(zhì)量及保修約定
1、本工程施工工藝、原材料及施工質(zhì)量，乙方保證符合國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定、相關(guān)技術(shù)規(guī)范要求;
2、驗收后如因乙方原因造成返工的，乙方承擔(dān)返工費用和義務(wù)。
3、本工程保修期為壹年。
第五條付款方式合同簽訂三日內(nèi)付工程款總價，工程安裝完成總工程量的80%時付總價款一次性。
第六條合同履約保證
1、本合同自雙方簽訂之日起，甲乙雙方須本著誠信的態(tài)度如實履行本合同。如因甲方資金不到位，乙方有權(quán)停止施工，延誤工期由甲方負(fù)責(zé)。
2、本工程在合同簽訂后須在一年內(nèi)施工完成。如未全部完工，對剩余工程量，依據(jù)當(dāng)時市場價格重新計劃，價格上浮在5%以內(nèi)不予調(diào)整，超過5%按實調(diào)整計價。
第七條爭議的解決辦法
1、本合同履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商調(diào)解的辦法解決;
2、甲乙雙方協(xié)商或調(diào)解不成時，應(yīng)向工程項目所在地的人民法院起訴。
第八條其他
1、本合同甲方委托;乙方委托為項目責(zé)任人，電話：雙方項目責(zé)任人對本工程現(xiàn)場問題的處理，具有法律效應(yīng);
2、本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，并與本合同具有同等效力;
3、本合同其他未言明事項，一律按《中華人民共和國民法典》規(guī)定執(zhí)行;
4、本合同經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)委托代理人簽字蓋章后生效，至合同工程竣工驗收，保修期滿后自然失效。
5、雙方確認(rèn)的《工程預(yù)(決)算表》是本合同的有效組成部分。
6、本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，并嚴(yán)格執(zhí)行。
甲方(蓋章)簽字：
第3篇 建設(shè)工程墻體抹灰施工合同
2023建設(shè)工程墻體抹灰施工甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國民法典》相關(guān)規(guī)定，為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，經(jīng)甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就本工程的有關(guān)事宜達成如下合同條款：
第一條工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程總造價：總造價中包括各種材料費、運費、試驗費、加工安裝費、稅金等。乙方向甲方開具正規(guī)發(fā)票。
4、工程內(nèi)容：詳見乙方提供的工程圖紙及預(yù)算書(不含刷油、防腐、隔熱保溫及管道支架、頂管)。
5、承包方式：包工、包料。
6、質(zhì)量要求：符合國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定、相關(guān)技術(shù)規(guī)范要求。
7、合同工期工期：安裝工期為天，開工時間根據(jù)甲方書面通知進場施工，陰雨天順延。
第二條雙方責(zé)任和義務(wù)
1、甲方責(zé)任和義務(wù)
(1)向乙方提供設(shè)備、材料的存放地點;
(2)協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場不同施工單位的交叉作業(yè)的關(guān)系，及時處理有關(guān)問題，乙方負(fù)責(zé)本工程與市政、規(guī)劃、城管等有關(guān)部門協(xié)調(diào)工作;
(3)按合同約定向乙方支付工程款。
(4)在乙方工程完工后，甲方組織人員對其工程質(zhì)量進行驗收。
2、乙方責(zé)任和義務(wù)
(1)施工過程中的用水，用電由甲方提供;
(2)乙方按圖紙施工，如有變更，必須有甲方書面簽證，否則發(fā)生的一切費用均由乙方承擔(dān)。
(3)乙方必須對管理人員及施工人員的安全施工由乙方承擔(dān);
(4)工程竣工后，向甲方提供所有的工程驗收資料;
第三條工期約定
1、乙方在合同簽訂后，應(yīng)嚴(yán)格按照確定的合同工期開展施工;
2、因甲方原因而造成的停工，除工期按竣工的天數(shù)向后順延外，甲方還應(yīng)承擔(dān)乙方由此造成的實際損失;
3、如遇不可抗力因素，而造成乙方無法施工的，可經(jīng)雙方協(xié)調(diào)并通過書面形式確定順延工程期限。工期予以順延。
第四條工程質(zhì)量及保修約定
1、本工程施工工藝、原材料及施工質(zhì)量，乙方保證符合國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定、相關(guān)技術(shù)規(guī)范要求;
2、驗收后如因乙方原因造成返工的，乙方承擔(dān)返工費用和義務(wù)。
3、本工程保修期為壹年。
第五條付款方式合同簽訂三日內(nèi)付工程款總價，工程安裝完成總工程量的80%時付總價款一次性。
第六條合同履約保證
1、本合同自雙方簽訂之日起，甲乙雙方須本著誠信的態(tài)度如實履行本合同。如因甲方資金不到位，乙方有權(quán)停止施工，延誤工期由甲方負(fù)責(zé)。
2、本工程在合同簽訂后須在一年內(nèi)施工完成。如未全部完工，對剩余工程量，依據(jù)當(dāng)時市場價格重新計劃，價格上浮在5%以內(nèi)不予調(diào)整，超過5%按實調(diào)整計價。
第七條爭議的解決辦法
1、本合同履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商調(diào)解的辦法解決;
2、甲乙雙方協(xié)商或調(diào)解不成時，應(yīng)向工程項目所在地的人民法院起訴。
第八條其他
1、本合同甲方委托;乙方委托為項目責(zé)任人，電話：雙方項目責(zé)任人對本工程現(xiàn)場問題的處理，具有法律效應(yīng);
2、本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，并與本合同具有同等效力;
3、本合同其他未言明事項，一律按《中華人民共和國民法典》規(guī)定執(zhí)行;
4、本合同經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)委托代理人簽字蓋章后生效，至合同工程竣工驗收，保修期滿后自然失效。
5、雙方確認(rèn)的《工程預(yù)(決)算表》是本合同的有效組成部分。
6、本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，并嚴(yán)格執(zhí)行。
甲方(蓋章)簽字：
第4篇 墻體砌筑刮白施工合同
2023墻體砌筑刮白施工發(fā)包方：_________________房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱甲方)
承包方：_________________建筑工程有限公司(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國民法典》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，在工程建設(shè)施工合同的基礎(chǔ)上，雙方就后甫新村沿街地塊商住樓施工承包工期延遲達成補充協(xié)議如下：_________________
一、項目概況：_________________
本項目位于新村四周沿街地塊，地塊總用地面積平方米。小高層住宅5幢(9到11層)、多層住宅11幢(4到5+1f)、沿街設(shè)1到2層商業(yè)用房，均為框架結(jié)構(gòu)。建筑占地面積10279.00平方米，地上建筑面積(計容積率部分)44587.01平方米，儲藏間建筑面積2889.13平方米，地下室建筑面積3871.10平方米(其中人防面積1525.00平方米)
二、工程形象進度
本工程主體全部結(jié)頂，并進過中間安全、結(jié)構(gòu)驗收，裝飾工程開始施工。
三、工期延誤原因
1、工程開工后周邊農(nóng)民土地政策協(xié)調(diào)處理延誤。
2、工程基礎(chǔ)施工階段天氣多雨，自然不可抗力等因素延誤。
四、工期延誤時間
現(xiàn)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，經(jīng)甲方同意確認(rèn)，原合同竣工日期2013年8月9日順延至2014年6月30日。
五、協(xié)議生效
協(xié)議訂立時間：_________________。
協(xié)議訂立地點：_________________建筑工程有限公司，本協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)二份，本協(xié)議雙方簽字蓋章之日起生效。
發(fā)包人(公章)：_________________承包人(公章)：_________________
法定代表人：_________________法定代表人：_________________
