- 目錄
第1篇 施工合同違約賠償協(xié)議書
甲方：_________________(以下簡稱甲方)
乙方：_________________(以下簡稱甲方)
乙方于_____年_____月_____日與“_____________房地產(chǎn)有限公司”簽訂了《_______________工程承包合同及其補充協(xié)議》，包括本協(xié)議書前甲、乙雙方針對本工程簽訂的所有合同、補充協(xié)議書等合法有效文件(以下統(tǒng)稱為“原合同”)，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就施工合同解除事項協(xié)商一致，達成以下協(xié)議。
一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工項目”。
二、乙方的關(guān)聯(lián)文件及對本工程所簽訂的涉及到甲方義務(wù)各項合同、還包
括在執(zhí)行中甲方所擔保的責任項目同時解除。
三、乙方在本項目中所發(fā)生的債權(quán)債務(wù)均由乙方負責自行解決、并承擔因此所引起的一切責任、甲方不承擔任何連帶責任。
四、乙方必須完善己完成的工程項目驗收工作、如未達到驗收標準、必須急時采取相關(guān)措施、至到驗收合格為準。
五、乙方必須按照甲方、監(jiān)理公司、職能部門的要求提供完整的工程驗收資料(承包范圍內(nèi)已完成部分的工程竣工驗收所需資料)、經(jīng)監(jiān)理和職能部門審核簽章后、于_____年_____月_____日前將所需的資料整理成冊(不裝訂)、移交給甲方。
六、乙方“原合同”中所承包的工作內(nèi)容中已完成工作量經(jīng)甲、乙雙方現(xiàn)場實測后以文書形式雙方簽字確認為準。
七、工程結(jié)算按原合同所議定的條款執(zhí)行、以造價咨詢有限公司的審計結(jié)果，作為乙方“原合同”此期間所完成工作內(nèi)容的最終結(jié)算。
八、最終結(jié)算報告經(jīng)甲、乙雙方簽字認同后、再簽訂甲、乙雙方欠款還款協(xié)議書、確定還款時間。
九、工程款支付：甲、乙雙方對本工程所支付的各項費用，包括甲方擔保費用、按財務(wù)要求對帳并予以確認、并按要求開具正規(guī)稅務(wù)發(fā)票、否則，甲方有權(quán)不支付有關(guān)工程款項。
十、“原合同”履約保證金：在乙方按甲方財務(wù)要求確認并完成本協(xié)議約定內(nèi)容后，與工程結(jié)算款一并返還。
十一、解除合同簽訂后，施工單位應(yīng)先行無條件退場、同時移交符合檔案要求的全部資料、已完成的工程量由雙方在場外進行結(jié)算。
十二、解除合同簽訂后，甲方重新安排施工單位進行本項目繼續(xù)施工、乙方不得以任何理由進入施工現(xiàn)場干擾、否則、造成一切后果均由乙方負責。
十三、解除合同后并不免除承包人對已施工部分的工程質(zhì)量責任和保修責任以及合同履行過程中的違約責任。
十四、乙方已與相關(guān)班組簽訂的施工合同(含正在履行或即將履行的合同)由乙方與其協(xié)商解除，甲方不承擔乙方與班組之間因合同糾紛產(chǎn)生的一切后果
十五、本協(xié)議書自雙方簽字、蓋章之日起生效。
十六、本協(xié)議書一式五份，甲方兩份，乙方兩份，監(jiān)理公司一份。
甲方(蓋章)：_________________
法定代表人(簽章)：_________________
乙方(蓋章)：_________________
法定代表人(簽章)：_________________
第2篇 建筑裝飾裝修工程施工合同違約訴訟書
原告：______________有限公司，住所地：________市__________路_________室。
法定代表人：______________，_____________有限公司董事長。
被告：_________________，男，________年________月________日出生，漢族，住__________市__________區(qū)__________路_________號。
訴訟請求
一、判令被告支付原告工程款_________元，違約金_________元;
二、本案訴訟費由被告承擔。
事實與理由
原告于________年________月________日同被告簽訂《建筑裝飾裝修工程施工合同》，合同約定由原告承包被告發(fā)包的_____________項目，合同價款為人民幣_________萬元，雙方約定合同生效后由被告分四次向原告支付，具體付款方式為：_________________簽訂合同當日支付_________萬元;本項目二樓、三樓地下室及一樓后包房完工支付_________萬元;項目整體完工后三個月至一百天內(nèi)支付_________萬元，并約定如在一百天后支付每延期一天被告應(yīng)按照_________元/天的標準向原告支付滯納金(違約金);工程驗收_________個月后_________天內(nèi)支付剩余_________萬元。合同簽訂后，原告如約履行了合同義務(wù)，而被告卻在支付第一筆合同價款和第二筆價款的一半(即_________萬元)后以種種理由推拖支付剩余款項。由此給原告造成了巨大的經(jīng)濟損失，為維護原告的合法權(quán)益，特依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第119條之規(guī)定訴至貴院，請依法判決，以維護原告的合法權(quán)益。。
此致
__________市__________區(qū)人民法院
具狀人：______________
________年________月________日
第3篇 施工合同違約起訴狀
原告：________________法定代表人_______________，職務(wù)董事長，住__________市__________區(qū)__________街__________號樓__________室，郵編：________________電話：_____________
被告：________________公司，法定代表人_______________，職務(wù)總經(jīng)理,住__________市__________區(qū)__________號，郵編：______________電話：_____________
案由：_________________建設(shè)工程施工合同糾紛
訴訟請求
1、判令被告立即返還保修款62259.24元，延遲支付的違約金巧6694.12元;以上兩項共計68953.36元;
2、以上金額截至2007年8月15日，逾期支付，則以62259.24元為基數(shù)，按每日0.024%支付逾期利息;
3、本案的訴訟費用由被告負擔。
事實與理由
原告與被告于_____________年__________月__________日簽訂了工程施工合同，按照合同約定，原告為被告建設(shè)的位于北京市通州區(qū)梨園鎮(zhèn)某地的某項目b區(qū)的1#、2#樓的外墻外保溫及飾面裝飾工程進行施工，工期為50天，從_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日。合同還約定工程款的5%作為保修款，保修期自竣工之日起18個月，項目最后的結(jié)算金額為1245184.72元，所以被告留存保修款62259.24，保修期至_____________年__________月__________日。然而，過了保修期后，該項目并未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，被告卻以種種理由拒絕返還保修款。
原告認為，被告拒絕返還保修款的行為已構(gòu)成違約，嚴重損害了原告的合法權(quán)益，故依《中華人民共和國民事訴訟法》的有關(guān)規(guī)定，特向貴院提起訴訟，請求依法裁判。
此致
__________市__________區(qū)人民法院
具狀人：________________有限公司
法定代表人：______________
第4篇 施工合同違約起訴書
原告：______________，性別：____，________年____月____日生，漢族，住址：_________________電話：_____________
被告：______________，性別：____，________年____月____日生，漢族，住址：_________________電話：_____________
訴訟請求：_________________
1.
2.
3.
事實與理由：_________________
此致
__________人民法院
具狀人：______________
第5篇 施工合同工期延期違約條款
甲方：_________________
通訊地址：_________________
乙方：_________________
通訊地址：_________________
鑒于甲方委托乙方建立虛擬網(wǎng)站，為甲方樹立企業(yè)形象，擴大宣傳，拓寬銷售渠道。為明確雙方責任，根據(jù)中國法律經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂此合作書，具體條款如下：
一、甲方的權(quán)利和義務(wù)
及時提供有關(guān)企業(yè)的文字材料，相關(guān)介紹等電子源文件材料。照片圖片等可直接提供，但要保證清晰，材料完整準確。開展的業(yè)務(wù)必須符合國家法律和社會公共利益。網(wǎng)站建成后，可以自行管理虛擬主機，可以利用虛擬主機在國際互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布信息，可以自行規(guī)定信息的內(nèi)容和文件的放置結(jié)構(gòu)等。(自行管理出現(xiàn)的問題由甲方自行負責)依據(jù)協(xié)議按時支付相關(guān)費用。甲方承諾，向乙方提供的內(nèi)容，資料等不會侵犯任何第三方的權(quán)利;若發(fā)生侵犯第三方的權(quán)利的情形，由甲方承擔全部責任。因甲方在使用本合同標的時給第三人造成損害的，由甲方自行承擔責任。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)
應(yīng)對甲方的網(wǎng)站提供日常維護。
按協(xié)議在規(guī)定時間完成網(wǎng)站的策劃，制作及功能開發(fā)。
提供服務(wù)：_________________設(shè)計及制作網(wǎng)頁_____________頁之內(nèi);其中含中文網(wǎng)頁_____________頁，英文網(wǎng)頁_____________頁。(欄目劃分，制作內(nèi)容等由甲方提供書面材料)注冊域名：_________________，租用空間：_________________m。
提供本網(wǎng)站頁面廣告宣傳半年。
租用空間及域名由乙方長期代為維護。包括域名解析，url轉(zhuǎn)發(fā)，郵件設(shè)置，空間維護，流量統(tǒng)計等。(注：_________________網(wǎng)頁部分免費維護期限為一年，以后如需服務(wù)，每年收取網(wǎng)站總額25%維護費。)網(wǎng)站中注明該網(wǎng)站由乙方策劃制作。網(wǎng)站建立后，乙方將負責甲方的網(wǎng)站安全性等問題，除特殊不可抗拒因素外(如空間提供商服務(wù)器升級等)將保證甲方網(wǎng)站始終能正常運行。
乙方將確保甲方所提供的所有資料不被第三者(甲乙雙方人員外)所使用或掌握。
三、協(xié)議金額及付款方式
本協(xié)議總金額為：_________________元人民幣，大寫：_________________。付款方式：_________________此協(xié)議簽定之日，甲方支付乙方合同總額20%預(yù)付款;既人民幣_____________元。網(wǎng)站制作完成后甲方驗收，驗收合格后24小時內(nèi)，甲方應(yīng)支付乙方80%合同余款，共_____________元人民幣，甲方不得以任何理由或借口拖欠應(yīng)付款，否則乙方有權(quán)拒絕一切服務(wù)和承諾。乙方在收到甲方第二筆款項后24小時內(nèi)為甲方開通相關(guān)設(shè)置，網(wǎng)站上傳開通等工作。
四、驗收標準和驗收后修改補充
甲方可以通過任何與因特網(wǎng)連接的計算機訪問自己的網(wǎng)站。
主頁無文字拼寫及圖片錯誤(以甲方提供的材料為標準)。
后臺數(shù)據(jù)庫程序正常運行。
驗收合格，甲方以書面方式簽收。
驗收期限為三天以內(nèi)。
驗收合格且網(wǎng)站開通后，如果甲方需要修改主頁內(nèi)容，改動內(nèi)容每頁超過三分之一者按新頁計算。乙方將以優(yōu)惠的價格收取成本費。
五、違約責任
甲方在乙方按照規(guī)定時間完成后要及時支付費用，每拖延一天甲方支付乙方網(wǎng)站整體價格的1%違約金(既_____________元人民幣)最多不超過20%。當在規(guī)定付款時間20天后甲方款項尚未付清，乙方有權(quán)利關(guān)閉甲方的網(wǎng)站。乙方要按時完成甲方的網(wǎng)站制作和軟件的開發(fā)工作。如果在此協(xié)議規(guī)定的時間內(nèi)沒有完成此項工作則每拖延一天支付甲方整體網(wǎng)站價格的1%費用(既_____________元人民幣)最多不超過20%。(由于甲方提供資料不及時造成的網(wǎng)站制作時間延長，乙方不負任何責任。)
六、協(xié)議期限
本協(xié)議有效期為_____________年_____________月_____________日至_____________年_____________月_____________日。七、爭議解決本協(xié)議于其履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)本著友好合作的精神協(xié)商解決，協(xié)商不成，可以提請仲裁。八、附則本合同自簽訂之日起生效，一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
本合同未盡事宜，雙方應(yīng)在本協(xié)議基礎(chǔ)上以補充條款的方式明確，補充條款與本合同具有同等的法律效力。
甲方(蓋章)：_________________乙方(蓋章)：_________________
法定代表人(簽字)：_________________法定代表人(簽字)：_________________
_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日
