- 目錄
-
第1篇解除施工合同協(xié)議 第2篇解除建筑施工合同協(xié)議書 第3篇解除工程施工合同函 第4篇有充分條件解除施工合同 第5篇解除施工合同起訴狀 第6篇施工合同解除說(shuō)明 第7篇工程施工合同解除協(xié)議 第8篇解除施工合同證明 第9篇解除工程施工合同 第10篇20xx年解除建筑施工合同協(xié)議書 第11篇解除建筑工程施工合同協(xié)議書 第12篇解除建筑工程施工合同書 第13篇解除施工合同協(xié)議書 第14篇解除建筑工程施工合約 第15篇施工合同解除協(xié)議書內(nèi)容 第16篇綠化施工合同解除協(xié)議
第1篇 解除施工合同協(xié)議
甲方:_________________
乙方:_________________
根據(jù)實(shí)際情況,在平等協(xié)商,自愿互諒的基礎(chǔ)上,本于誠(chéng)信,甲乙雙方達(dá)成如下建筑施工合同解除協(xié)議:
第一、甲乙雙方同意解除自___年___月___日起至___年___月___日止簽訂的《保證合同》及其它相關(guān)合同。自協(xié)議解除之日起,甲乙雙方彼此之間的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系自行消滅。甲乙雙方相互不再以任何形式追求對(duì)方的違約責(zé)任。
第二、甲乙雙方同意對(duì)于合同訂立、執(zhí)行過(guò)程中各自的任何形式的損失自行負(fù)責(zé)承擔(dān)。
第三、甲乙雙方都保留通過(guò)訴訟解決本合同爭(zhēng)議的權(quán)利,在本協(xié)議生效后,如果任何一方不履行本協(xié)議約定的義務(wù),另一方有權(quán)尋求通過(guò)訴訟解決爭(zhēng)議。在訴訟過(guò)程中,本協(xié)議將不利于違約方的解釋。
第四、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
此協(xié)議書一式兩份,各份具有同等的法律效力,甲乙雙方各持一份。自雙方簽署之日起成立并生效。
甲方:_________________乙方:_________________
第2篇 解除建筑施工合同協(xié)議書
甲方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)
乙方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)
乙方于________年____月____日與“xxxx房地產(chǎn)有限公司”簽訂了《xxx工程承包合同及其補(bǔ)充協(xié)議》,包括本協(xié)議書前甲、乙雙方針對(duì)本工程簽訂的所有合同、補(bǔ)充協(xié)議書等合法有效文件(以下統(tǒng)稱為“原合同”),依照《民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就施工合同解除事項(xiàng)協(xié)商一致,達(dá)成以下協(xié)議。
一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工項(xiàng)目”。
二、乙方的關(guān)聯(lián)文件及對(duì)本工程所簽訂的涉及到甲方義務(wù)各項(xiàng)合同、還包括在執(zhí)行中甲方所擔(dān)保的責(zé)任項(xiàng)目同時(shí)解除。
三、乙方在本項(xiàng)目中所發(fā)生的債權(quán)債務(wù)均由乙方負(fù)責(zé)自行解決、并承擔(dān)因此所引起的一切責(zé)任、甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。
四、乙方必須完善己完成的工程項(xiàng)目驗(yàn)收工作、如未達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、必須急時(shí)采取相關(guān)措施、至到驗(yàn)收合格為準(zhǔn)。
五、乙方必須按照甲方、監(jiān)理公司、職能部門的要求提供完整的工程驗(yàn)收資料(承包范圍內(nèi)已完成部分的工程竣工驗(yàn)收所需資料)、經(jīng)監(jiān)理和職能部門審核簽章后、于________年____月____日前將所需的資料整理成冊(cè)(不裝訂)、移交給甲方。
六、乙方“原合同”中所承包的工作內(nèi)容中已完成工作量經(jīng)甲、乙雙方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)后以文書形式雙方簽字確認(rèn)為準(zhǔn)。
七、工程結(jié)算按原合同所議定的條款執(zhí)行、以造價(jià)咨詢有限公司的審計(jì)結(jié)果,作為乙方“原合同”此期間所完成工作內(nèi)容的最終結(jié)算。
八、最終結(jié)算報(bào)告經(jīng)甲、乙雙方簽字認(rèn)同后、再簽訂甲、乙雙方欠款還款協(xié)議書、確定還款時(shí)間。
九、工程款支付:甲、乙雙方對(duì)本工程所支付的各項(xiàng)費(fèi)用,包括甲方擔(dān)保費(fèi)用、按財(cái)務(wù)要求對(duì)帳并予以確認(rèn)、并按要求開具正規(guī)稅務(wù)發(fā)票、否則,甲方有權(quán)不支付有關(guān)工程款項(xiàng)。
十、“原合同”履約保證金:在乙方按甲方財(cái)務(wù)要求確認(rèn)并完成本協(xié)議約定內(nèi)容后,與工程結(jié)算款一并返還。
十一、解除合同簽訂后,施工單位應(yīng)先行無(wú)條件退場(chǎng)、同時(shí)移交符合檔案要求的全部資料、已完成的工程量由雙方在場(chǎng)外進(jìn)行結(jié)算。
十二、解除合同簽訂后,甲方重新安排施工單位進(jìn)行本項(xiàng)目繼續(xù)施工、乙方不得以任何理由進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)干擾、否則、造成一切后果均由乙方負(fù)責(zé)。
十三、解除合同后并不免除承包人對(duì)已施工部分的工程質(zhì)量責(zé)任和保修責(zé)任以及合同履行過(guò)程中的違約責(zé)任。
十四、乙方已與相關(guān)班組簽訂的施工合同(含正在履行或即將履行的合同)由乙方與其協(xié)商解除,甲方不承擔(dān)乙方與班組之間因合同糾紛產(chǎn)生的一切后果
十五、本協(xié)議書自雙方簽字、蓋章之日起生效。
十六、本協(xié)議書一式五份,甲方兩份,乙方兩份,監(jiān)理公司一份。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人(簽章):法定代表人(簽章):
________年____月____日簽訂
第3篇 解除工程施工合同函
甲方:_________________
乙方:_________________
由于甲方對(duì)其小區(qū)號(hào)的家裝工程項(xiàng)目現(xiàn)因甲方,使雙方簽定的施工合同無(wú)法得到有效的履行?,F(xiàn)應(yīng)甲方要求,解除雙方簽定的《住宅室內(nèi)裝飾裝修施工合同》。
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就施工合同解除事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本協(xié)議書。
一、工程概況:_________________
1、工程地點(diǎn):_________________小區(qū)號(hào)。
2、工程內(nèi)容:_________________房屋間數(shù)室廳;總建筑面積平方米。
3、承包范圍:_________________室內(nèi)裝飾裝修。
4、工程造價(jià)元(大寫):_________________元。
二、協(xié)議內(nèi)容:_________________
1、甲乙雙方同意解除年月日簽訂的小區(qū)號(hào)《住宅室內(nèi)裝飾裝修施工合同》及其它相關(guān)協(xié)議。自合同解除之日起,甲乙雙方彼此之間的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系自行消除。甲乙雙方相互不再以任何形式追究對(duì)方的違約等責(zé)任。
2、甲乙雙方同意對(duì)于合同訂立、執(zhí)行過(guò)程中各自的任何形式的損失自行負(fù)責(zé)擔(dān)。
3、鑒于合同未能履行是由于客觀形勢(shì)變遷造成的,乙方同意不收取甲方任何費(fèi)用。
4、本協(xié)議簽訂之日乙方將一次性退還甲方已經(jīng)交納的預(yù)付工程款共計(jì):_________________元(大寫)。本協(xié)議由雙方簽字蓋章后,立即生效。
協(xié)議書一式份,由雙方各收?qǐng)?zhí)份。
甲方(蓋章)___________
乙方(簽章)___________
第4篇 有充分條件解除施工合同
2023有充分條件的解除施工甲方:_________________
乙方:_________________
甲方__________與乙方__________原于______年______月______日簽訂的龐莊村新型農(nóng)村社區(qū)建設(shè)合同,現(xiàn)經(jīng)雙方協(xié)商同意,合同于______年______月______日予以解除,乙方提前撤出施工現(xiàn)場(chǎng),乙方提前撤出施工現(xiàn)場(chǎng),本著坦誠(chéng)真摯、相互理解、及時(shí)快速解決問(wèn)題的原則,雙方協(xié)商一致達(dá)成如下結(jié)算、撤場(chǎng)協(xié)議:_________________
一、經(jīng)雙方核實(shí),截止目前乙方共完成工程總價(jià)款_____萬(wàn)元,詳見附表1完成工程量清單。
二、經(jīng)雙方對(duì)上述費(fèi)用進(jìn)行核算統(tǒng)計(jì),截止_____年_____月_____日甲方應(yīng)付乙方款項(xiàng)共計(jì)______萬(wàn)元,該款項(xiàng)已充分考慮乙方因工程施工、生活建設(shè)、工程變更、誤工損失、違約補(bǔ)償?shù)雀鞣N費(fèi)用,對(duì)此乙方無(wú)任何異議,乙方不再提出其他費(fèi)用要求。
三、項(xiàng)目施工過(guò)程中甲方已累計(jì)支付乙方各項(xiàng)款項(xiàng)計(jì)______萬(wàn)元(含代付工程料款萬(wàn)元),詳見附表2已支付費(fèi)用清單?,F(xiàn)甲方尚欠乙方款項(xiàng)計(jì)______萬(wàn)元。本協(xié)議簽字之后甲方向乙方一次性付清欠款______萬(wàn)元,至此欠款全部付清,雙方再無(wú)任何債權(quán)債務(wù)關(guān)系,甲方不承擔(dān)一切與乙方及乙方所屬人員的糾紛。
四、合同解除后免除乙方對(duì)已施工部分的工程質(zhì)量責(zé)任。
五、合同解除后,乙方應(yīng)于3日內(nèi)退出工程現(xiàn)場(chǎng)并移交甲方所提供的工具及生活用品等,不得以任何理由滯留,否則應(yīng)承擔(dān)拖延費(fèi)10000元/日。
六、本協(xié)議由雙方簽字蓋章后生效,協(xié)議協(xié)議一式二份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:_________________(蓋章)乙方:_________________(蓋章)
法人代表:_________________(蓋章)法人代表:_________________(蓋章)
第5篇 解除施工合同起訴狀
原告:______________男漢族_____________年__________月__________日出生
身份證:_____________
現(xiàn)住址:______________市__________區(qū)_______________街__________號(hào)院_____號(hào)樓_____單元_______________室電話:_____________
被告:______________男漢族_____________年__________月__________日
身份證:_____________
現(xiàn)住址:_________________縣_______________鄉(xiāng)_______________村_____組
電話:_____________
訴訟請(qǐng)求:_________________
1、依法判令被告立即給原告支付工程款人民幣貳萬(wàn)陸千元(26000.00)。
2、依法判令被告立即支付所欠工程款利息給原告。
3、本案訴訟費(fèi)全部由被告承擔(dān)。
訴訟理由:_________________
2011年12月11日,原、被告雙方簽訂合同,原告承攬被告的__________縣醫(yī)院污水池防腐襯里工程。約定價(jià)格每平方米140.00,面積按實(shí)際工程量計(jì)算。原告按照合同約定,當(dāng)日進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)開始施工并按時(shí)保質(zhì)的完成了工程。被告先后支付了叁萬(wàn)元工程款給原告后,其余工程款貳萬(wàn)陸千元至今未付。原告多次向被告追討所欠工程款,均遭到無(wú)理推諉或惡意回避,拒不支付所欠工程款給原告。
原告認(rèn)為,被告拒絕還款的行為已嚴(yán)重侵犯了原告的合法權(quán)益,故原告依據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》及相關(guān)法律規(guī)定特向貴院提起訴訟,請(qǐng)求貴院判決被告立即給原告支付工程款人民幣貳萬(wàn)陸千元(26000.00),判決被告立即支付所欠工程款利息給原告,依法維護(hù)原告的合法權(quán)益。
此致
__________縣人民法院
具狀人:______________
第6篇 施工合同解除說(shuō)明
甲方:__________________(以下簡(jiǎn)稱甲方)
乙方:__________________(以下簡(jiǎn)稱乙方)
乙方于____________年____________月____________日與“ ____________ 房地產(chǎn)有限公司”簽訂了《____________工程承包合同及其補(bǔ)充協(xié)議》,包括本協(xié)議書前甲、乙雙方針對(duì)本工程簽訂的所有合同、補(bǔ)充協(xié)議書等合法有效文件(以下統(tǒng)稱為“原合同”),依照《民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就施工合同解除事項(xiàng)協(xié)商一致,達(dá)成以下協(xié)議。
一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工項(xiàng)目”。
二、乙方的關(guān)聯(lián)文件及對(duì)本工程所簽訂的涉及到甲方義務(wù)各項(xiàng)合同、還包括在執(zhí)行中甲方所擔(dān)保的責(zé)任項(xiàng)目同時(shí)解除。
三、乙方在本項(xiàng)目中所發(fā)生的債權(quán)債務(wù)均由乙方負(fù)責(zé)自行解決、并承擔(dān)因此所引起的一切責(zé)任、甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。
四、乙方必須完善己完成的工程項(xiàng)目驗(yàn)收工作、如未達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、必須急時(shí)采取相關(guān)措施、至到驗(yàn)收合格為準(zhǔn)。
五、乙方必須按照甲方、監(jiān)理公司、職能部門的要求提供完整的工程驗(yàn)收資料(承包范圍內(nèi)已完成部分的工程竣工驗(yàn)收所需資料)、經(jīng)監(jiān)理和職能部門審核簽章后、于____________年____________月 ____________日前將所需的資料整理成冊(cè)(不裝訂)、移交給甲方。
六、乙方“原合同”中所承包的工作內(nèi)容中已完成工作量經(jīng)甲、乙雙方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)后以文書形式雙方簽字確認(rèn)為準(zhǔn)。
七、工程結(jié)算按原合同所議定的條款執(zhí)行、以造價(jià)咨詢有限公司的審計(jì)結(jié)果,作為乙方“原合同”此期間所完成工作內(nèi)容的最終結(jié)算。
八、最終結(jié)算報(bào)告經(jīng)甲、乙雙方簽字認(rèn)同后、再簽訂甲、乙雙方欠款還款協(xié)議書、確定還款時(shí)間。
九、工程款支付:甲、乙雙方對(duì)本工程所支付的各項(xiàng)費(fèi)用,包括甲方擔(dān)保費(fèi)用、按財(cái)務(wù)要求對(duì)帳并予以確認(rèn)、并按要求開具正規(guī)稅務(wù)發(fā)票、否則,甲方有權(quán)不支付有關(guān)工程款項(xiàng)。
十、“原合同”履約保證金:在乙方按甲方財(cái)務(wù)要求確認(rèn)并完成本協(xié)議約定內(nèi)容后,與工程結(jié)算款一并返還。
十一、解除合同簽訂后,施工單位應(yīng)先行無(wú)條件退場(chǎng)、同時(shí)移交符合檔案要求的全部資料、已完成的工程量由雙方在場(chǎng)外進(jìn)行結(jié)算。
十二、解除合同簽訂后,甲方重新安排施工單位進(jìn)行本項(xiàng)目繼續(xù)施工、乙方不得以任何理由進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)干擾、否則、造成一切后果均由乙方負(fù)責(zé)。
十三、解除合同后并不免除承包人對(duì)已施工部分的工程質(zhì)量責(zé)任和保修責(zé)任以及合同履行過(guò)程中的違約責(zé)任。
十四、乙方已與相關(guān)班組簽訂的施工合同(含正在履行或即將履行的合同)由乙方與其協(xié)商解除,甲方不承擔(dān)乙方與班組之間因合同糾紛產(chǎn)生的一切后果
十五、本協(xié)議書自雙方簽字、蓋章之日起生效。
十六、本協(xié)議書一式五份,甲方兩份,乙方兩份,監(jiān)理公司一份。
甲方(蓋章):_________________ 乙方(蓋章):_________________
法定代表人(簽章): _________________法定代表人(簽章):_________________
___________年___________月_________日___________年___________月_________日
第7篇 工程施工合同解除協(xié)議
甲方:_________________
乙方:_________________
甲方與乙方原于年月日簽訂的,經(jīng)雙方協(xié)商就有關(guān)事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議:_________________
一、工程劃線甲、乙雙方安排相關(guān)工作人員于年月日開始對(duì)于乙方已施工的項(xiàng)目工程內(nèi)容進(jìn)行劃線,擬于年月日劃線結(jié)束。
二、工程資料乙方按照劃線的已完工程內(nèi)容,完善相應(yīng)的工程資料,將已完工程完整工程資料經(jīng)監(jiān)理單位、單位審核同意并簽字齊全后于2012年月日前上報(bào)甲方相關(guān)部門,經(jīng)甲方相關(guān)單位審核同意書面簽字后視為資料移交。三、工程量確認(rèn)
1、對(duì)于乙方已完工工程內(nèi)容經(jīng)甲、乙雙方書面確認(rèn)及監(jiān)理、業(yè)主單位認(rèn)可且對(duì)質(zhì)量等其他方面無(wú)異議的工程量予以確認(rèn);2、甲方或監(jiān)理單位認(rèn)為已完工程量中存在質(zhì)量等其他方面問(wèn)題需要修復(fù)的內(nèi)容,乙方應(yīng)在
天內(nèi)予以修復(fù)并經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理認(rèn)可及甲方驗(yàn)收,在乙方修復(fù)后經(jīng)雙方及監(jiān)理單位認(rèn)可且對(duì)質(zhì)量等其他方面無(wú)異議的工程量,對(duì)該工程量予以確認(rèn)
3、對(duì)于雙方劃線范圍內(nèi)乙方未完工的內(nèi)容(包括但不限于乙方完成的半成品或已做好相關(guān)施工準(zhǔn)備工作的內(nèi)容),經(jīng)甲、乙雙方書面確認(rèn)后,乙方負(fù)責(zé)完成后續(xù)工程施工事宜,乙方應(yīng)在
天內(nèi)完成后續(xù)工程施工。待工程完工后,經(jīng)甲乙雙方及監(jiān)理單位確認(rèn)該工程質(zhì)量等其他方面無(wú)異議,甲方對(duì)該工程量予以確認(rèn);
4、上述乙方完成工程在質(zhì)保期內(nèi)(質(zhì)保期從整個(gè)工程竣工驗(yàn)收合格之日起算),如業(yè)主方、監(jiān)理單位及相關(guān)驗(yàn)收單位認(rèn)為該工程有質(zhì)量問(wèn)題,乙方應(yīng)承擔(dān)修復(fù)責(zé)任。在甲方通知乙方后,乙方應(yīng)按甲方通知內(nèi)容完成質(zhì)量修復(fù)責(zé)任。如乙方未按甲方通知進(jìn)行修復(fù),則甲方有權(quán)自行修復(fù)或委托第三方進(jìn)行修復(fù),由此所產(chǎn)生的一切費(fèi)用均由乙方承擔(dān),如因此造成甲方損失的,甲方有權(quán)向乙方追償。
5、在上述事項(xiàng)完成后乙方一周內(nèi)編制完整的工程結(jié)算書(一式三份)上報(bào)給甲方,甲方接到結(jié)算書后安排工作人員
天內(nèi)給予審核結(jié)束。待雙方確認(rèn)后作為工程最終結(jié)算依據(jù)。該最終結(jié)算價(jià)款為甲方應(yīng)支付給乙方該項(xiàng)目的所有款項(xiàng)(包括但不限于工程價(jià)款、駐地建設(shè)、前期投入準(zhǔn)備工作等一切費(fèi)用),除此之外乙方不得以任何理由向甲方主張任何款項(xiàng)或責(zé)任。四、結(jié)算價(jià)款支付工程最終結(jié)算確認(rèn)后日內(nèi),甲方支付乙方已完工程結(jié)算價(jià)款的,于天內(nèi)支付至結(jié)算價(jià)款的,于天內(nèi)支付至結(jié)算價(jià)款的,于天內(nèi)支付至結(jié)算價(jià)款的%。每次付款前,乙方應(yīng)向甲方提交甲方應(yīng)付款項(xiàng)%金額的合規(guī)發(fā)票,否則,甲方有權(quán)拒絕付款,由此所產(chǎn)生的一切責(zé)任均由乙方承擔(dān)。
五、債務(wù)承擔(dān)乙方承建該項(xiàng)目欠付的款項(xiàng)(包括但不限于乙方以自己名義或者乙方以甲方或甲方項(xiàng)目部名義所發(fā)生工程分包款項(xiàng)、勞務(wù)費(fèi)用、材料費(fèi)用、機(jī)械租賃費(fèi)用、地方債務(wù)等所有款項(xiàng)),乙方都應(yīng)予以承擔(dān),并確保甲方接收該工程后順利進(jìn)場(chǎng),同時(shí)保證無(wú)第三人就乙方承建期間債務(wù)向甲方主張任何權(quán)利,否則甲方有權(quán)向乙方追償并有權(quán)要求乙方賠償因此給甲方造成的一切損失。
六、項(xiàng)目移交
1、乙方承接該項(xiàng)目遺留的各類材料、設(shè)備(包括但不限于鋼材、水泥、沙石、鋼模、機(jī)械設(shè)備等)甲方同意接收的雙方在本協(xié)議附件材料接收單的明細(xì)表中予以確認(rèn),甲方不同意接收的,乙方應(yīng)在
天內(nèi)全部撤場(chǎng);
2、乙方承接該項(xiàng)目所承建的基礎(chǔ)項(xiàng)目,包括但不限于預(yù)制場(chǎng)地、拌合站、活動(dòng)板房等項(xiàng)目甲方同意接收后經(jīng)雙方協(xié)商價(jià)格后在本協(xié)議附件基礎(chǔ)項(xiàng)目接收單明細(xì)表中予以確認(rèn);3、乙方應(yīng)在年月日內(nèi)完成所有撤場(chǎng)工作,乙方撤場(chǎng)前應(yīng)將工程垃圾等雜物清理出場(chǎng),施工現(xiàn)場(chǎng)清理干凈,乙方撤場(chǎng)結(jié)束時(shí),雙方辦理接交手續(xù)。如乙方未按約定撤場(chǎng)的,每逾期一天,乙方應(yīng)向甲方支付違約金元。
七、本協(xié)議第一條、第二條、第三條第1、2、3、5款、第六條所約定的事項(xiàng)完成后,解除雙方于年月日簽訂的合同解除后,雙方互不追究違約責(zé)任。
八、本協(xié)議未盡事宜雙方協(xié)商解決,如發(fā)生爭(zhēng)執(zhí),雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,雙方一致同意向甲方所在地人民法院訴訟解決。
九、本協(xié)議由雙方簽字蓋章后生效。協(xié)議書一式陸份,雙方各收
甲方:_________________(蓋章)乙方:_________________(蓋章)法定代表人
法定代表人或雙方代表:_________________或雙方代表:_________________
年月日年月日
第8篇 解除施工合同證明
茲有本單位職工____________,性別_____,年齡_____,住址_________________________,解除施工合同證明書。勞動(dòng)合同期限為__________年_____月_____日至__________年_____月_____日(或無(wú)固定期限、以完成一定的工作為期限)因__________________________________________________,根據(jù)《勞動(dòng)法》第_____條第_____款第_____項(xiàng)規(guī)定,本單位解除該職工的勞動(dòng)合同。
特此證明。
(用人單位蓋章)
________年________月________日
第9篇 解除工程施工合同
2023解除工程施工甲方:_________________
乙方:_________________
甲方__________與乙方__________原于______年______月______日簽訂的龐莊村新型農(nóng)村社區(qū)建設(shè)合同,現(xiàn)經(jīng)雙方協(xié)商同意,合同于______年______月______日予以解除,乙方提前撤出施工現(xiàn)場(chǎng),乙方提前撤出施工現(xiàn)場(chǎng),本著坦誠(chéng)真摯、相互理解、及時(shí)快速解決問(wèn)題的原則,雙方協(xié)商一致達(dá)成如下結(jié)算、撤場(chǎng)協(xié)議:_________________
一、經(jīng)雙方核實(shí),截止目前乙方共完成工程總價(jià)款_____萬(wàn)元,詳見附表1完成工程量清單。
二、經(jīng)雙方對(duì)上述費(fèi)用進(jìn)行核算統(tǒng)計(jì),截止_____年_____月_____日甲方應(yīng)付乙方款項(xiàng)共計(jì)______萬(wàn)元,該款項(xiàng)已充分考慮乙方因工程施工、生活建設(shè)、工程變更、誤工損失、違約補(bǔ)償?shù)雀鞣N費(fèi)用,對(duì)此乙方無(wú)任何異議,乙方不再提出其他費(fèi)用要求。
三、項(xiàng)目施工過(guò)程中甲方已累計(jì)支付乙方各項(xiàng)款項(xiàng)計(jì)______萬(wàn)元(含代付工程料款萬(wàn)元),詳見附表2已支付費(fèi)用清單?,F(xiàn)甲方尚欠乙方款項(xiàng)計(jì)______萬(wàn)元。本協(xié)議簽字之后甲方向乙方一次性付清欠款______萬(wàn)元,至此欠款全部付清,雙方再無(wú)任何債權(quán)債務(wù)關(guān)系,甲方不承擔(dān)一切與乙方及乙方所屬人員的糾紛。
四、合同解除后免除乙方對(duì)已施工部分的工程質(zhì)量責(zé)任。
五、合同解除后,乙方應(yīng)于3日內(nèi)退出工程現(xiàn)場(chǎng)并移交甲方所提供的工具及生活用品等,不得以任何理由滯留,否則應(yīng)承擔(dān)拖延費(fèi)10000元/日。
六、本協(xié)議由雙方簽字蓋章后生效,協(xié)議協(xié)議一式二份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:_________________(蓋章)乙方:_________________(蓋章)
法人代表:_________________(蓋章)法人代表:_________________(蓋章)
第10篇 20xx年解除建筑施工合同協(xié)議書
甲方: (以下簡(jiǎn)稱甲方)
乙方: (以下簡(jiǎn)稱甲方)
乙方于20xx年xx月xx日與“ xxxx 房地產(chǎn)有限公司” 簽訂了《xxx工程承包合同及其補(bǔ)充協(xié)議》,包括本協(xié)議書前甲、乙雙方針對(duì)本工程簽訂的所有合同、補(bǔ)充協(xié)議書等合法有效文件(以下統(tǒng)稱為“原合同”),依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就施工合同解除事項(xiàng)協(xié)商一致,達(dá)成以下協(xié)議。
一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工項(xiàng)目”。
二、乙方的關(guān)聯(lián)文件及對(duì)本工程所簽訂的涉及到甲方義務(wù)各項(xiàng)合同、還包括在執(zhí)行中甲方所擔(dān)保的責(zé)任項(xiàng)目同時(shí)解除。
三、乙方在本項(xiàng)目中所發(fā)生的債權(quán)債務(wù)均由乙方負(fù)責(zé)自行解決、并承擔(dān)因此所引起的一切責(zé)任、甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。
四、乙方必須完善己完成的工程項(xiàng)目驗(yàn)收工作、如未達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、必須急時(shí)采取相關(guān)措施、至到驗(yàn)收合格為準(zhǔn)。
五、乙方必須按照甲方、監(jiān)理公司、職能部門的要求提供完整的工程驗(yàn)收資料(承包范圍內(nèi)已完成部分的工程竣工驗(yàn)收所需資料)、經(jīng)監(jiān)理和職能部門審核簽章后、 于 年 月 日前將所需的資料整理成冊(cè)(不裝訂)、移交給甲方。
六、乙方“原合同”中所承包的工作內(nèi)容中已完成工作量經(jīng)甲、乙雙方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)后以文書形式雙方簽字確認(rèn)為準(zhǔn)。
七、工程結(jié)算按原合同所議定的條款執(zhí)行、以造價(jià)咨詢有限公司的審計(jì)結(jié)果,作為乙方“原合同”此期間所完成工作內(nèi)容的最終結(jié)算。
八、最終結(jié)算報(bào)告經(jīng)甲、乙雙方簽字認(rèn)同后、再簽訂甲、乙雙方欠款還款協(xié)議書、確定還款時(shí)間。
九、工程款支付:甲、乙雙方對(duì)本工程所支付的各項(xiàng)費(fèi)用,包括甲方擔(dān)保費(fèi)用、按財(cái)務(wù)要求對(duì)帳并予以確認(rèn)、并按要求開具正規(guī)稅務(wù)發(fā)票、否則,甲方有權(quán)不支付有關(guān)工程款項(xiàng)。
十、“原合同”履約保證金:在乙方按甲方財(cái)務(wù)要求確認(rèn)并完成本協(xié)議約定內(nèi)容后,與工程結(jié)算款一并返還。
十一、解除合同簽訂后,施工單位應(yīng)先行無(wú)條件退場(chǎng)、同時(shí)移交符合檔案要求的全部資料、已完成的工程量由雙方在場(chǎng)外進(jìn)行結(jié)算。
十二、解除合同簽訂后,甲方重新安排施工單位進(jìn)行本項(xiàng)目繼續(xù)施工、乙方不得以任何理由進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)干擾、否則、造成一切后果均由乙方負(fù)責(zé)。
十三、解除合同后并不免除承包人對(duì)已施工部分的工程質(zhì)量責(zé)任和保修責(zé)任以及合同履行過(guò)程中的違約責(zé)任。
十四、乙方已與相關(guān)班組簽訂的施工合同(含正在履行或即將履行的合同)由乙方與其協(xié)商解除,甲方不承擔(dān)乙方與班組之間因合同糾紛產(chǎn)生的一切后果
十五、本協(xié)議書自雙方簽字、蓋章之日起生效。
十六、本協(xié)議書一式五份,甲方兩份,乙方兩份,監(jiān)理公司一份。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人(簽章): 法定代表人(簽章):
年 月 日簽訂
第11篇 解除建筑工程施工合同協(xié)議書
甲方:__________________(以下簡(jiǎn)稱甲方)
乙方:__________________(以下簡(jiǎn)稱甲方)
乙方于____________年____________月____________日與“____________房地產(chǎn)有限公司”簽訂了《____________工程承包合同及其補(bǔ)充協(xié)議》,包括本協(xié)議書前甲、乙雙方針對(duì)本工程簽訂的所有合同、補(bǔ)充協(xié)議書等合法有效文件(以下統(tǒng)稱為“原合同”),依照《中華人民共和國(guó)民法典》(自____________年____________月____________日起施行)、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就施工合同解除事項(xiàng)協(xié)商一致,達(dá)成以下協(xié)議。
一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工項(xiàng)目”。
二、乙方的關(guān)聯(lián)文件及對(duì)本工程所簽訂的涉及到甲方義務(wù)各項(xiàng)合同、還包括在執(zhí)行中甲方所擔(dān)保的責(zé)任項(xiàng)目同時(shí)解除。
三、乙方在本項(xiàng)目中所發(fā)生的債權(quán)債務(wù)均由乙方負(fù)責(zé)自行解決、并承擔(dān)因此所引起的一切責(zé)任、甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。
四、乙方必須完善己完成的工程項(xiàng)目驗(yàn)收工作、如未達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、必須急時(shí)采取相關(guān)措施、至到驗(yàn)收合格為準(zhǔn)。
五、乙方必須按照甲方、監(jiān)理公司、職能部門的要求提供完整的工程驗(yàn)收資料(承包范圍內(nèi)已完成部分的工程竣工驗(yàn)收所需資料)、經(jīng)監(jiān)理和職能部門審核簽章后、于____________年____________月____________日前將所需的資料整理成冊(cè)(不裝訂)、移交給甲方。
六、乙方“原合同”中所承包的工作內(nèi)容中已完成工作量經(jīng)甲、乙雙方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)后以文書形式雙方簽字確認(rèn)為準(zhǔn)。
七、工程結(jié)算按原合同所議定的條款執(zhí)行、以造價(jià)咨詢有限公司的審計(jì)結(jié)果,作為乙方“原合同”此期間所完成工作內(nèi)容的最終結(jié)算。
八、最終結(jié)算報(bào)告經(jīng)甲、乙雙方簽字認(rèn)同后、再簽訂甲、乙雙方欠款還款協(xié)議書、確定還款時(shí)間。
九、工程款支付:甲、乙雙方對(duì)本工程所支付的各項(xiàng)費(fèi)用,包括甲方擔(dān)保費(fèi)用、按財(cái)務(wù)要求對(duì)帳并予以確認(rèn)、并按要求開具正規(guī)稅務(wù)發(fā)票、否則,甲方有權(quán)不支付有關(guān)工程款項(xiàng)。
十、“原合同”履約保證金:在乙方按甲方財(cái)務(wù)要求確認(rèn)并完成本協(xié)議約定內(nèi)容后,與工程結(jié)算款一并返還。
十一、解除合同簽訂后,施工單位應(yīng)先行無(wú)條件退場(chǎng)、同時(shí)移交符合檔案要求的全部資料、已完成的工程量由雙方在場(chǎng)外進(jìn)行結(jié)算。
十二、解除合同簽訂后,甲方重新安排施工單位進(jìn)行本項(xiàng)目繼續(xù)施工、乙方不得以任何理由進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)干擾、否則、造成一切后果均由乙方負(fù)責(zé)。
十三、解除合同后并不免除承包人對(duì)已施工部分的工程質(zhì)量責(zé)任和保修責(zé)任以及合同履行過(guò)程中的違約責(zé)任。
十四、乙方已與相關(guān)班組簽訂的施工合同(含正在履行或即將履行的合同)由乙方與其協(xié)商解除,甲方不承擔(dān)乙方與班組之間因合同糾紛產(chǎn)生的一切后果
十五、本協(xié)議書自雙方簽字、蓋章之日起生效。
十六、本協(xié)議書一式五份,甲方兩份,乙方兩份,監(jiān)理公司一份。
甲方(蓋章):__________________乙方(蓋章):__________________
法定代表人(簽章):__________________法定代表人(簽章):__________________
第12篇 解除建筑工程施工合同書
解除建筑工程施工合同
甲方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)
乙方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
乙方于20______年______月______日與“______房地產(chǎn)有限公司”
簽訂了《______工程承包合同及其補(bǔ)充協(xié)議》,包括本協(xié)議書前甲、乙雙方針對(duì)本工程簽訂的所有合同、補(bǔ)充協(xié)議書等合法有效文件(以下統(tǒng)稱為“原合同”),依照《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就施工合同解除事項(xiàng)協(xié)商一致,達(dá)成以下協(xié)議。
一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工項(xiàng)目”。
二、乙方的關(guān)聯(lián)文件及對(duì)本工程所簽訂的涉及到甲方義務(wù)各項(xiàng)合同、還包括在執(zhí)行中甲方所擔(dān)保的責(zé)任項(xiàng)目同時(shí)解除。
三、乙方在本項(xiàng)目中所發(fā)生的債權(quán)債務(wù)均由乙方負(fù)責(zé)自行解決、并承擔(dān)因此所引起的一切責(zé)任、甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。
四、乙方必須完善己完成的工程項(xiàng)目驗(yàn)收工作、如未達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、必須急時(shí)采取相關(guān)措施、至到驗(yàn)收合格為準(zhǔn)。
五、乙方必須按照甲方、監(jiān)理公司、職能部門的要求提供完整的工程驗(yàn)收資料(承包范圍內(nèi)已完成部分的工程竣工驗(yàn)收所需資料)、經(jīng)監(jiān)理和職能部門審核簽章后、于年
月日前將所需的資料整理成冊(cè)(不裝訂)、移交給甲方。
六、乙方“原合同”中所承包的工作內(nèi)容中已完成工作量經(jīng)甲、乙雙方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)后以文書形式雙方簽字確認(rèn)為準(zhǔn)。
七、工程結(jié)算按原合同所議定的條款執(zhí)行、以造價(jià)咨詢有限公司的審計(jì)結(jié)果,作為乙方“原合同”此期間所完成工作內(nèi)容的最終結(jié)算。
八、最終結(jié)算報(bào)告經(jīng)甲、乙雙方簽字認(rèn)同后、再簽訂甲、乙雙方欠款還款協(xié)議書、確定還款時(shí)間。
九、工程款支付:甲、乙雙方對(duì)本工程所支付的各項(xiàng)費(fèi)用,包括甲方擔(dān)保費(fèi)用、按財(cái)務(wù)要求對(duì)帳并予以確認(rèn)、并按要求開具正規(guī)稅務(wù)發(fā)票、否則,甲方有權(quán)不支付有關(guān)工程款項(xiàng)。
十、“原合同”履約保證金:在乙方按甲方財(cái)務(wù)要求確認(rèn)并完成本協(xié)議約定內(nèi)容后,與工程結(jié)算款一并返還。
十一、解除合同簽訂后,施工單位應(yīng)先行無(wú)條件退場(chǎng)、同時(shí)移交符合檔案要求的全部資料、已完成的工程量由雙方在場(chǎng)外進(jìn)行結(jié)算。
十二、解除合同簽訂后,甲方重新安排施工單位進(jìn)行本項(xiàng)目繼續(xù)施工、乙方不得以任何理由進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)干擾、否則、造成一切后果均由乙方負(fù)責(zé)。
十三、解除合同后并不免除承包人對(duì)已施工部分的工程質(zhì)量責(zé)任和保修責(zé)任以及合同履行過(guò)程中的違約責(zé)任。
十四、乙方已與相關(guān)班組簽訂的施工合同(含正在履行或即將履行的合同)由乙方與其協(xié)商解除,甲方不承擔(dān)乙方與班組之間因合同糾紛產(chǎn)生的一切后果
十五、本協(xié)議書自雙方簽字、蓋章之日起生效。
十六、本協(xié)議書一式五份,甲方兩份,乙方兩份,監(jiān)理公司一份。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
法定代表人(簽章):
法定代表人(簽章):
_____年_____月_____日簽訂
第13篇 解除施工合同協(xié)議書
甲方:
乙方:
甲方____與乙方____原于________年____月____日簽訂的龐莊村新型農(nóng)村社區(qū)建設(shè)合同,現(xiàn)經(jīng)雙方協(xié)商同意,合同于________年____月____日予以解除,乙方提前撤出施工現(xiàn)場(chǎng),乙方提前撤出施工現(xiàn)場(chǎng),本著坦誠(chéng)真摯、相互理解、及時(shí)快速解決問(wèn)題的原則,雙方協(xié)商一致達(dá)成如下結(jié)算、撤場(chǎng)協(xié)議:
一、經(jīng)雙方核實(shí),截止目前乙方共完成工程總價(jià)款萬(wàn)元,詳見附表1完成工程量清單。
二、經(jīng)雙方對(duì)上述費(fèi)用進(jìn)行核算統(tǒng)計(jì),截止________年____月____日甲方應(yīng)付乙方款項(xiàng)共計(jì)___萬(wàn)元,該款項(xiàng)已充分考慮乙方因工程施工、生活建設(shè)、工程變更、誤工損失、違約補(bǔ)償?shù)雀鞣N費(fèi)用,對(duì)此乙方無(wú)任何異議,乙方不再提出其他費(fèi)用要求。
三、項(xiàng)目施工過(guò)程中甲方已累計(jì)支付乙方各項(xiàng)款項(xiàng)計(jì)___萬(wàn)元(含代付工程料款萬(wàn)元),詳見附表2已支付費(fèi)用清單。現(xiàn)甲方尚欠乙方款項(xiàng)計(jì)___萬(wàn)元。本協(xié)議簽字之后甲方向乙方一次性付清欠款___萬(wàn)元,至此欠款全部付清,雙方再無(wú)任何債權(quán)債務(wù)關(guān)系,甲方不承擔(dān)一切與乙方及乙方所屬人員的糾紛。
四、合同解除后免除乙方對(duì)已施工部分的工程質(zhì)量責(zé)任。
五、合同解除后,乙方應(yīng)于____日內(nèi)退出工程現(xiàn)場(chǎng)并移交甲方所提供的工具及生活用品等,不得以任何理由滯留,否則應(yīng)承擔(dān)拖延費(fèi)10000元/日。
六、本協(xié)議由雙方簽字蓋章后生效,協(xié)議協(xié)議一式二份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)
法人代表:(蓋章)法人代表:(蓋章)
________年____月____日________年____月____日
第14篇 解除建筑工程施工合約
甲方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)
乙方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)乙方
于20______年______月______日與“______房地產(chǎn)有限公司”
簽訂了《______工程承包合同及其補(bǔ)充協(xié)議》,包括本協(xié)議書前甲、乙雙方針對(duì)本工程簽訂的所有合同、補(bǔ)充協(xié)議書等合法有效文件(以下統(tǒng)稱為“原合同”),依照《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就施工合同解除事項(xiàng)協(xié)商一致,達(dá)成以下協(xié)議。
一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工項(xiàng)目”。
二、乙方的關(guān)聯(lián)文件及對(duì)本工程所簽訂的涉及到甲方義務(wù)各項(xiàng)合同、還包括在執(zhí)行中甲方所擔(dān)保的責(zé)任項(xiàng)目同時(shí)解除。
三、乙方在本項(xiàng)目中所發(fā)生的債權(quán)債務(wù)均由乙方負(fù)責(zé)自行解決、并承擔(dān)因此所引起的一切責(zé)任、甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。
四、乙方必須完善己完成的工程項(xiàng)目驗(yàn)收工作、如未達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、必須急時(shí)采取相關(guān)措施、至到驗(yàn)收合格為準(zhǔn)。
五、乙方必須按照甲方、監(jiān)理公司、職能部門的要求提供完整的工程驗(yàn)收資料(承包范圍內(nèi)已完成部分的工程竣工驗(yàn)收所需資料)、經(jīng)監(jiān)理和職能部門審核簽章后、于年
月日前將所需的資料整理成冊(cè)(不裝訂)、移交給甲方。
六、乙方“原合同”中所承包的工作內(nèi)容中已完成工作量經(jīng)甲、乙雙方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)后以文書形式雙方簽字確認(rèn)為準(zhǔn)。
七、工程結(jié)算按原合同所議定的條款執(zhí)行、以造價(jià)咨詢有限公司的審計(jì)結(jié)果,作為乙方“原合同”此期間所完成工作內(nèi)容的最終結(jié)算。
八、最終結(jié)算報(bào)告經(jīng)甲、乙雙方簽字認(rèn)同后、再簽訂甲、乙雙方欠款還款協(xié)議書、確定還款時(shí)間。
九、工程款支付:甲、乙雙方對(duì)本工程所支付的各項(xiàng)費(fèi)用,包括甲方擔(dān)保費(fèi)用、按財(cái)務(wù)要求對(duì)帳并予以確認(rèn)、并按要求開具正規(guī)稅務(wù)發(fā)票、否則,甲方有權(quán)不支付有關(guān)工程款項(xiàng)。
十、“原合同”履約保證金:在乙方按甲方財(cái)務(wù)要求確認(rèn)并完成本協(xié)議約定內(nèi)容后,與工程結(jié)算款一并返還。
十一、解除合同簽訂后,施工單位應(yīng)先行無(wú)條件退場(chǎng)、同時(shí)移交符合檔案要求的全部資料、已完成的工程量由雙方在場(chǎng)外進(jìn)行結(jié)算。
十二、解除合同簽訂后,甲方重新安排施工單位進(jìn)行本項(xiàng)目繼續(xù)施工、乙方不得以任何理由進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)干擾、否則、造成一切后果均由乙方負(fù)責(zé)。
十三、解除合同后并不免除承包人對(duì)已施工部分的工程質(zhì)量責(zé)任和保修責(zé)任以及合同履行過(guò)程中的違約責(zé)任。
十四、乙方已與相關(guān)班組簽訂的施工合同(含正在履行或即將履行的合同)由乙方與其協(xié)商解除,甲方不承擔(dān)乙方與班組之間因合同糾紛產(chǎn)生的一切后果十五、本協(xié)議書自雙方簽字、蓋章之日起生效。
十六、本協(xié)議書一式五份,甲方兩份,乙方兩份,監(jiān)理公司一份。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人(簽章):法定代表人(簽章):
_____年_____月_____日簽訂
第15篇 施工合同解除協(xié)議書內(nèi)容
甲方:_________________
乙方:_________________
甲方__________與乙方__________原于________年________月________日簽訂的龐莊村新型農(nóng)村社區(qū)建設(shè)合同,現(xiàn)經(jīng)雙方協(xié)商同意,合同于________年________月________日予以解除,乙方提前撤出施工現(xiàn)場(chǎng),乙方提前撤出施工現(xiàn)場(chǎng),本著坦誠(chéng)真摯、相互理解、及時(shí)快速解決問(wèn)題的原則,雙方協(xié)商一致達(dá)成如下結(jié)算、撤場(chǎng)協(xié)議:
一、經(jīng)雙方核實(shí),截止目前乙方共完成工程總價(jià)款_____萬(wàn)元,詳見附表1完成工程量清單。
二、經(jīng)雙方對(duì)上述費(fèi)用進(jìn)行核算統(tǒng)計(jì),截止________年________月________日甲方應(yīng)付乙方款項(xiàng)共計(jì)______萬(wàn)元,該款項(xiàng)已充分考慮乙方因工程施工、生活建設(shè)、工程變更、誤工損失、違約補(bǔ)償?shù)雀鞣N費(fèi)用,對(duì)此乙方無(wú)任何異議,乙方不再提出其他費(fèi)用要求。
三、項(xiàng)目施工過(guò)程中甲方已累計(jì)支付乙方各項(xiàng)款項(xiàng)計(jì)______萬(wàn)元(含代付工程料款萬(wàn)元),詳見附表2已支付費(fèi)用清單?,F(xiàn)甲方尚欠乙方款項(xiàng)計(jì)______萬(wàn)元。本協(xié)議簽字之后甲方向乙方一次性付清欠款______萬(wàn)元,至此欠款全部付清,雙方再無(wú)任何債權(quán)債務(wù)關(guān)系,甲方不承擔(dān)一切與乙方及乙方所屬人員的糾紛。
四、合同解除后免除乙方對(duì)已施工部分的工程質(zhì)量責(zé)任。
五、合同解除后,乙方應(yīng)于3日內(nèi)退出工程現(xiàn)場(chǎng)并移交甲方所提供的工具及生活用品等,不得以任何理由滯留,否則應(yīng)承擔(dān)拖延費(fèi)10000元/日。
六、本協(xié)議由雙方簽字蓋章后生效,協(xié)議協(xié)議一式二份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:_________________(蓋章)乙方:_________________(蓋章)
法人代表:_________________(蓋章)法人代表:_________________(蓋章)
________年________月________日________年________月________日
第16篇 綠化施工合同解除協(xié)議
甲方:_________________有限公司
乙方:_________________有限公司
丙方:________________工程有限公司
監(jiān)理公司:_________________監(jiān)理中心有限公司
乙方于________年____月____日與_______有限公司(甲方更名前公司)簽訂了_______有限公司_______項(xiàng)目《建設(shè)工程施工合同》,包括本協(xié)議書前甲、乙雙方針對(duì)本工程簽訂的所有合同、補(bǔ)充協(xié)議書等合法有效文件(以下統(tǒng)稱為“原合同”),現(xiàn)甲、乙、丙、監(jiān)理公司四方就解除上述合同、補(bǔ)充協(xié)議書等原合同事宜經(jīng)充分協(xié)商一致,達(dá)成以下協(xié)議。
一、甲、乙雙方均自愿同意解除“原合同”。
二、甲方、乙方和乙方的關(guān)聯(lián)方針對(duì)本工程所簽訂的涉及到甲方義務(wù)等,包括但不限于執(zhí)行中甲方的擔(dān)保責(zé)任等內(nèi)容,由乙方負(fù)責(zé)自行解決,并承擔(dān)因此引起的所有責(zé)任及甲方因此所受損失。
三、乙方、丙方必須按業(yè)主、監(jiān)理要求無(wú)償提供完整符合工程竣工驗(yàn)收要求的承包范圍內(nèi)已完成部分的工程竣工驗(yàn)收所需資料:_________________乙方負(fù)責(zé)完善__________年1月21日前施工工程部分的資料,丙負(fù)責(zé)完善__________年1月21日后施工工程部分的資料,乙方整理完善的資料由丙方負(fù)責(zé)檢查和接受,并負(fù)責(zé)承擔(dān)因此引起的一切責(zé)任和后果,監(jiān)理公司對(duì)乙方、丙方提供的上述資料進(jìn)行檢查和監(jiān)督,并承擔(dān)因此引起的一切責(zé)任和后果。
四、乙方“原合同”完成工作內(nèi)容(_______等)工程造價(jià):_________________
1、200--年---月---日前完成部分:_________________按----工程咨詢有限公司《-----公司--------造價(jià)司法鑒定》的司法鑒定結(jié)果下浮5%,作為乙方“原合同”此期間完成工作內(nèi)容的結(jié)算。
2、20---年---月28日至20---年--月---日期間完成部分:_________________按-----造價(jià)咨詢有限公司的審計(jì)結(jié)果,作為丙方完成乙方“原合同”此期間完成工作內(nèi)容的結(jié)算。
五、工程款支付:_________________
1、乙方、丙方必須對(duì)甲方前期已支付各項(xiàng)工程款(含針對(duì)本工程所支付的各項(xiàng)費(fèi)用,包括但不限于_______年_______月_______日甲方給乙方冷卻塔工程前期施工單位_______工程有限公司的借款人民幣_(tái)______萬(wàn)元)按其財(cái)務(wù)要求予以確認(rèn),并按要求開具正規(guī)稅務(wù)發(fā)票,否則,甲方有權(quán)不支付有關(guān)工程款項(xiàng)。
2、本協(xié)議第五條第1款乙方“原合同”完成工作內(nèi)容結(jié)算款的支付:_________________
2.1該部分工程現(xiàn)存的質(zhì)量問(wèn)題,由乙方委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行整改。整改費(fèi)用合計(jì)_________萬(wàn)元(小寫:________________元),由甲方從乙方結(jié)算款中扣減后代為支付給相關(guān)單位。
2.2本協(xié)議第2.1條質(zhì)量整改工作完成,并通過(guò)有關(guān)質(zhì)量檢測(cè)部門驗(yàn)收后,支付至最終結(jié)算款95%(本款項(xiàng)分兩個(gè)月支付,每月支付一半);剩余5%為質(zhì)量保證金,保修期按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行,在整體工程驗(yàn)收完兩年后按實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用結(jié)算,余款無(wú)息返還乙方。質(zhì)量保證金在乙方提供等額銀行保函后,甲方可予先行支付。
3、本協(xié)議第五條第2款丙方完成乙方原合同工作內(nèi)容結(jié)算款的支付:_________________
3.1按甲、丙雙方新合同及聯(lián)合聲明等約定支付條款支付。